Договор поставки оборудования

Видео:Договор поставки. Особенности и юридические тонкостиСкачать

Образец договора поставки оборудования

г. …………………….    «….» …………..….. 20 … г. Мы, ………………………………………………………………………………………………,

(наименование предприятия, организации, индивидуального предпринимателя)

Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице……………….………………………

…………………………………………………………………………………… действующего
 (должность, ф.и.о.)

на основании ……………………….……………………………………… с одной стороны, и

………………………………………………………………………..……………………………,
(наименование предприятия, организации, индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице .…………..…………………………………

…………………………………………..………………………, действующего на основании
  (должность, ф.и.о.)

…………………………………..…………………………………………………………….……

с другой стороны, (вместе именуемые «Стороны») заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 .В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить и передать

…………………………………..…………………………………………………………………,

(далее по тексту – Оборудование) в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

1.2. Спецификация оборудования

Наименование …………………. ………………………………………………………………..
(наименование оборудования, марка и т.д.)Комплектность …………………………………………….……………………………………..Изготовитель ……………………………………………………………………………………..Единица измерения …………………….………………………………………………………..Количество ………………………………………………………………………………………..Качество ……………………………………………………………………………………………

(дата изготовления, ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.)

1.4. Одновременно с Оборудованием Поставщик передает ………………………………….

…………………………………..…………………………………………………………….……
(комплектующие, техническую документацию, инструкции, правила эксплуатации и т.п.)

1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора, Оборудование принадлежит Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, предметом залога не является, правами третьих лиц не обременено.

2. Стоимость Оборудования и порядок расчетов

2.1. Стоимость Оборудования составляет:

…………………………………………….…………..…………(………….………….. ) рублей.
(прописью / цифрами)

2.2. Стоимость Упаковки (тары)

…………………………………..…………………………………………………………….…… (входит, не входит в общую стоимость, стоимость руб.)

2.3. Монтаж и наладку Оборудования осуществляет ……………………………………….

2.4. Стоимость монтажа и наладки Оборудования

…………………………………..…………………………………………………………….……
(входит, не входит в общую стоимость, определяется дополнительным соглашением, стоимость руб.)

2.5 Полная стоимость по Договору поставки Оборудования составляет:

…………………………………………….…………..…………(………….………….. ) рублей.
(прописью / цифрами)

в т.ч. …………….. НДС %, Размер НДС %:

…………………………………………….…………..…………(………….………….. ) рублей.
(прописью / цифрами)

2.6. Оплата осуществляется в течение …………………. банковских дней со дня получения Оборудования Покупателем.

2.7. Сумма является окончательной и неизменной в течение действия настоящего договора.

3. Способ оплаты

3.1. Все денежные расчеты по настоящему Договору поставки Оборудования производятся безналичным платежом на расчетный счет Поставщика.

Обязанности по оплате считаются исполненными со дня списания денежных средств банком с расчетного счета Покупателя.

4. Сроки и порядок поставки Оборудования

4.1. Поставка Оборудования осуществляется ……………………………………….…………
    (Поставщиком, Покупателем)

вид транспорта ………….……..…………………………………………………………….……
    (автомобильным, железнодорожным, другое)

4.2. Поставка Оборудования производится в следующие сроки

…………………………………..…………………………………………………………….……

(единовременно в срок до …, согласно графику поставок, являющимся неотъемлемой частью договора)

Досрочная поставка оборудования допускается только с письменного согласия Покупателя.

4.3. Поставка Оборудования осуществляется по адресу:

…………………………………..…………………………………………………………….……
(адрес Покупателя или Поставщика или адрес третьего лица)

4.4. Оборудование поставляется в упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении.

4.5. Упаковка (тара)

…………………………………..…………………………………………………………….……
(является возвратной, невозвратной, стоимость возврата тары оплачивает …)

5. Приемка передача Оборудования

5.1. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю со дня списания денежных средств банком с расчетного счета Покупателя.

5.2. Риск случайной гибели или порчи оборудования переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Оборудования по акту приемки-передачи и товарно-транспортных накладных.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с

…………………………………………………………………………………..………….……
(дата или событие начала действия договора)

и действует до

…………………………………………………………………………………..………….……
(дата или событие окончания действия договора)

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Поставщик обязан:

7.1.1. Поставить Оборудование Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.2. Передать Оборудование Покупателю свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.

7.1.3. Передать Покупателю комплектующие, техническую документацию, инструкции, правила эксплуатации и т.п., предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

7.1.4. Принять от Покупателя некачественное Оборудование и заменить его на аналогичное Оборудование в течение ………… календарных дней с момента получения от Покупателя уведомления о ненадлежащем качестве Оборудования, либо в течение ……………. банковских дней с момента получения такого уведомления возвратить Покупателю уплаченную им за Оборудование цену

7.1.5. Возместить убытки понесенные Покупателем при изъятии Оборудования у Покупателя в пользу третьих лиц по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

7.2. Покупатель обязан:

7.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования.

7.2.2. Принять Оборудование в соответствии со спецификацией, указанной в п. 1.2.Договора. Приемка производится в течение ……………… календарных дней от даты поступления Оборудования в адрес Покупателя.

7.2.3. Проверить количество, качество, комплектность, наличие технической документации, инструкций, правил эксплуатации и т.п., тару и упаковку Оборудования.

7.2.4. В случае несоответствия поставки Оборудования условиям Договора, в течение …………………………… календарных дней со дня получения, уведомить Поставщика о характере обнаруженного несоответствия.

7.2.5. Оплатить Оборудование в установленном размере в сроки, определенные в п.п. 2.5., 2.6.настоящего Договора.

7.3. Поставщик в праве:

7.3.1. Потребовать от Покупателя полной оплаты по Договору, в случае, если Поставщик отказывается от принятия Оборудования без обусловленных Договором или действующим законодательством РФ оснований.

7.3.2. В случае поэтапной поставки приостановить передачу Оборудования до полной оплаты ранее поставленного Оборудования.

7.4. Покупатель вправе:

7.4.1.

Потребовать от Поставщика по своему усмотрению:- замены Оборудования ненадлежащего качества, на Оборудование соответствующее условиям договору качеству;- замены некомплектного Оборудования, на Оборудование соответствующее условиям договору комплектности;- соразмерного уменьшения цены за Оборудование ненадлежащего качества и/или ненадлежащей комплектности;- безвозмездного устранения недостатков Оборудования в разумный срок;- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования;

— доукомплектовать Оборудование в течение ……………………. Календарных дней.

7.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы, в случае существенного нарушения требований к качеству, обнаружения неустранимых недостатков либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени.

7.4.3. Отказаться от исполнения Договора, если Поставщик отказывается передать Покупателю Оборудование, комплектующие, техническую документацию, инструкции, правила эксплуатации и т.п. в течение …………………………… календарных дней.

7.4.4. Направить уведомление Поставщику и отказаться от принятия Оборудования, поставка которого просрочена более ………………………………..
   (срок просрочки)

7.4.5. Оборудование поставленное Покупателю до получения Поставщиком уведомления об отказе, подлежит принятию и оплате.

8. Гарантийный срок

8.1. Гарантийный срок на Оборудование определяется в соответствии с

…………………………………..…………………………………………………………….……
(реквизиты стандарта, технических условий, иного документа, предусматривающего гарантийный срок)

9. Страхование

9.1. Стороны пришли к соглашению о необходимости застраховать товар при перевозке по обычно принятым рискам;

9.2. Обязанность по страхованию Оборудования лежит на ………………………………….…….
(Поставщике / Покупателе)  

Сумма страхования …………………………………………………..(………………..) рублей.

9.3. Выгодоприобретателем по договору страхования является ………………………………….
(Поставщик / Покупатель)  

10. Ответственность сторон

10.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого Оборудования, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений.

10.2. За просрочку оплаты Оборудования Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере …………..… % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более ………….… %

10.3. За просрочку поставки Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере …………..… % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более …………..… %.

10.4. За передачу Оборудования, ненадлежащего качества, или за передачу некомплектного Оборудования Продавец уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере …………..… % от стоимости товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более …………..… %.

10.5. Покупатель обязан возместить убытки Поставщика, возникшие в результате ненадлежащего исполнения Покупателем условий настоящего Договора.

10.6. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от обязанности исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

10.7. Меры имущественной ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.

11. Основания и порядок расторжения договора

11.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

11.1. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному уведомлению одной из Сторон с указанием причин расторжения Договора.

Сторона, получившая уведомление о расторжении Договора, обязана в течение ………………. календарных дней изложить в письменной форме свою позицию и предложения.

12. Разрешение споров

12.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

12.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

13.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

13.3. Уведомление о наступлении Форс-мажорных обстоятельств направляются другой Стороне в течение ………………. календарных дней с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

14. Заключительные положения

14.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме.

14.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Адреса и реквизиты сторон

Отгрузочные реквизиты: ………………………………………………………………………

Поставщик     Покупатель

Адрес……………………………………     Адрес……………………………………
……………………………..……………   ……………………………………….…..
ИНН/КПП ………………………………   ИНН/КПП ………………………………
Банк …………………….………………   Банк …………………………………….
…………………………………..………   ………………………..…………………
БИК ………………………….…………    БИК ……………….……………………
р/с ………………………………………   р/с ………………………………………
к/с ………………………………………   к/с ………………………………………

……………………………………….…    ………….………………………………
(ф.и.о. полностью)    (ф.и.о. полностью)

……………………………………….…    ………….………………………………
(подпись)    (подпись)

«……» …………………. 20….. г.    «……» …………………. 20….. г.

м.п.    м.п.

Приложение:

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

• Скачать образец договора поставки оборудования

Видео:ОШИБКИ В ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ | КАК ПРАВИЛЬНО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ПОСТАВКИСкачать

Договор поставки оборудования

На странице представлена, актуальная в 2020 году, Форма договора поставки оборудования, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 9,4 кб.

1. Предмет договора
2. Качество и гарантия оборудования
3. Условия и порядок поставки
4. Цены и порядок расчетов
5. Ответственность
6. Прочее
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
8. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю и ввести в эксплуатацию в соответствии с «Порядком ввода в эксплуатацию» (Приложение №__________ к настоящему Договору) оборудование, указанное в спецификации (Приложение №__________ к настоящему Договору).

Покупатель обязуется принять и оплатить указанное оборудование, а также обеспечить условия эксплуатации, указанные в Приложении №__________ к настоящему Договору.

Также Продавец обязуется осуществлять гарантийное обслуживание данного оборудования в соответствии с приложением №__________ к настоящему Договору.

1.2. Приложения №__________ являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Стоимость поставляемого оборудования по настоящему Договору составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей.

2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации по производственным дефектам определяется в Спецификации (Приложение №__________).

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации (Приложение №__________) со склада Продавца в г. ____________________.

3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цены на оборудование определяются в условных единицах.

4.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:

4.2.1. Первый платеж составляет __________% от итоговой суммы, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.

4.2.2. Второй платеж составляет __________%, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.

4.3. Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1.

В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом, Продавец обязуется уплатить пеню из расчета __________% от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более __________% от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного Уведомления от Покупателя Продавцу, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.2.

В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета __________% невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более __________% от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара. Пеня начисляется с даты направления Покупателем письменного оформления Уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно наступает в результате действия непреодолимой силы (форс-мажор).

6. ПРОЧЕЕ

6.1. Споры между сторонами настоящего Договора подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. ____________________ согласно законодательству РФ.

6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора, могут быть произведены только на основании письменного соглашения сторон, оформляемого отдельным протоколом.

6.3. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПродавецЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ПокупательЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец _________________

Покупатель _________________

Основные условия договора поставки оборудования

В договоре необходимо указать то место, где будет монтироваться приобретенное Покупателем оборудование. Поставщик продал товар надлежащего качества, но в течение указанного гарантийного срока полностью несет всю ответственность за его исправность, и в случае обнаружения дефектов гарантирует выполнить ремонт или замену, в соответствии с условиями настоящего договора.

https://www.youtube.com/watch?v=o4g3l-hpM4Q

В договоре указана полная стоимость приобретенного оборудования, а также порядок расчета. Цены, указанные в договоре не подлежат изменению и являются актуальными до момента окончания действия договора.

Договор вступает в силу после подписания и скрепления оттисками печатей обеих сторон.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на условиях (указать место, где будет монтироваться Оборудование) оборудование в соответствии с Приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость оборудования составляет рублей.

2.2. Цена оборудования включает расходы, связанные с экспортной упаковкой, доставкой до , погрузкой, хранением, таможенными пошлинами и таможенной «очисткой» груза в месте назначения, производимой в таможне на складе в г. Продавцом.

2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение дней после подписания настоящего договора. Датой поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по приемо-сдаточному акту в месте поставки по настоящему договору.

3.2. Особым условием поставки оборудования по настоящему договору является право Покупателя в течение месяцев (начиная с момента поставки по настоящему договору) безвозмездно эксплуатировать поставляемое оборудование в целях исследования его потребительских (эксплуатационных) качеств и выявления потребности в его приобретении.

Пользование оборудованием будет осуществляться на основании отдельного договора, который заключается одновременно с настоящим договором и является его неотъемлемой частью.

3.3. Не позднее срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу, либо перечислить денежные средства в размере, указанном в п. 2.1 настоящего договора, на банковский счет Продавца. Платежи осуществляются Покупателем по следующим реквизитам: .

3.4. Покупатель имеет право в течение срока указанного в п. 3.2 настоящего договора отказаться от приобретения оборудования и вернуть его Продавцу. Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Покупатель в течении срока, указанного в п. 3.

2 настоящего договора, не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену, и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями настоящего договора.

3.5. Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим адресам: .

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных настоящим договором на банковский счет Продавца. Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования.

5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Качество поставляемого оборудования должно полностью соответствовать техническим спецификациям прилагаемым к настоящему договору.

5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет года с даты поставки.

6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

6.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию Арбитражным судом г. .

https://www.youtube.com/watch?v=KOHyi_wKKfU

Вынесенное арбитражным судом решение является окончательным и обязательным для сторон.

6.2. Применимым правом по данному договору является законодательство Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств в следствии наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

8. САНКЦИИ

8.1. В случае просрочки в оплате против сроков, указанных в Договоре, Покупатель уплачивает Продавцу пеню от суммы Договора в размере % за каждый день просрочки.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны.

9.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Покупатель

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Видео:Договор поставки | Консультация юристаСкачать

Договор поставки и монтажа оборудования: образец 2020 года

В соответствии с ГК РФ — это вид договора, совмещающий в себе договор поставки и монтажа оборудования (ввода в эксплуатацию).

Поставка – это однократная или неоднократная доставка товара до места назначения. Уполномоченный сотрудник покупателя должен принять товар по накладной на основании заключенного документа.

Монтаж и наладка оборудования – это установка и наладка, настройка и ввод его в эксплуатацию. Для этих целей привлекаются рабочие продавца. Они должны обладать соответствующими профессиональными знаниями и навыками. Работы также принимаются покупателем, что фиксируется в акте приема.

Если что-то пойдет не по плану, то работы могут иметь претензии с принимающей стороны. При несоблюдении пунктов договора или случайной порчи оборудования спор разрешит только суд (при отсутствии согласия продавца возместить расходы).

Условия о гарантии

Вместе с оборудованием приобретатель должен получить гарантийный талон. Он служит гарантией того, что продавец (специальная служба или центр) произведет ремонт или замену товара.

https://www.youtube.com/watch?v=u1e-tY0lLCk

Зачастую в качестве обязательного документа прилагают гарантийные условия и правила эксплуатации товара. Там четко и грамотно прописаны все пункты, по которым будет произведен ремонт.

Иногда в договоре прописывают регулярное обслуживание. Раз в месяц или квартал, полугодие сотрудники со стороны продавца должны проверять работоспособность механизмов, смазывать их, производить замену испорченных деталей. Обслуживание длится столько, сколько прописано в самом документе.

Приемка оборудования и установка

Покупатель обязан принять товар тогда, когда он полностью соответствует заявленному. Он не должен иметь видимых повреждений, сколов, трещин, механических недостатков (выявленных при монтаже и эксплуатации). При обнаружении хотя бы 1 из них продавец обязан заменить оборудование в короткие сроки.

Если недостатки были следствием брака производителя, то товар также подлежит немедленной замене за счет продавца (доставка бесплатная). Если же в процессе эксплуатации были поломки, то по гарантии уполномоченные сотрудники должны произвести экспертизу.

Такие действия укажут на вину 1 из сторон. Если вина продавца, то ремонт должен производиться за его счет.

Также он может заменить товар на иной по усмотрению приобретателя.

Если же вина покупателя, то товар придется ремонтировать за личный счет.

Необходимые документы, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром

Перечень может варьироваться в зависимости от вида оборудования и соответствующих норм права. Здесь можно привести лишь часть обязательных документов:

1. Накладная, счет-фактура.
2. Акты приема товара.
3. Акты монтажа, наладки оборудования.
4. Сертификаты качества.
5. Сертификаты соответствия российским стандартам.
6. Технические паспорта, документация о характеристиках товара.
7. Гарантийные талоны.
8. Справки о проведенных испытаниях, безопасности товара.

Иногда могут потребоваться и иные бумаги. Но, здесь действует лишь 1 правило – соответствие российскому законодательству.

Когда договор может быть не признан смешанным?

Смешанным договор может быть тогда, когда стороны сочетают в нем несколько весомых условий из иных договоров по ГК РФ. Поставка и монтаж относится к нему.

Здесь должны быть четко описаны пункты привоза оборудования (наименование и цена товара, характеристика, сроки поставки, упаковка и другие), подряда (рабочие, время для установки и наладки, цена). Если какие-то обязательные условия будут опущены, то такой документ не может быть признан смешанным.

По многочисленным отзывам пользователей сети Интернет ясно, что договор поставки и монтажа оборудования имеет много «подводных камней». Перед подписанием документа сторонами лучше всего составить предварительный вариант, где будут прописаны все необходимые пункты.

Монтаж и настройка оборудования должны предусматривать основную характеристику товара, его вид, качество, производительность. К персоналу также должны предъявляться требования.

Получите бланк бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

• Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
• Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Документ составляют в свободной форме. Типовой договор поставки оборудования обычно включает:

• дату и место составления,
• предмет соглашения,
• качество и комплектность оборудования,
• цену и способы оплаты,
• способы разрешения спорных ситуаций,
• реквизиты сторон.

Договор поставки оборудования со спецификацией: образец

Спецификацию к договору оформляют удобным для сторон способом. Обычно — приложением в виде таблицы. Смотрите наш образец договора поставки товара со спецификацией — в нем есть пример, как оформлять такое приложение.

• номера элементов оборудования и их количество,
• единицу измерения,
• информацию об упаковке и другие сведения.

Когда заполняете договоры поставки оборудования, особенно со спецификацией, надо быть очень внимательным и не допускать ошибок. В сервисе МойСклад можно оформлять такие документы в онлайн-режиме. Система сформирует договор, а вам останется подключить шаблон и заполнить несколько граф.

Заполните договор онлайн!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе МойСклад — вы совершенно бесплатно сможете:

• Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)
• Скачать нужный бланк в Excel или Word

Для заполнения договора нужно подключить дополнительный шаблон.

https://www.youtube.com/watch?v=3YaQsNRocrc

Работать с договорами в МоемСкладе очень удобно — их можно сразу из сервиса отправить контрагенту или распечатать. Все документы хранятся в архиве, то есть у вас будет доступ к ним в любое время.

Разберем основные вопросы об оформлении типового договора поставки оборудования.

Мы продали два фрезерных станка. Какой документ нам лучше оформить?

Вам нужно оформить договор на поставку оборудования. Скачать образец можно здесь. Этот документ лучше, чем простой договор-купли продажи, так как он составлен специально под продажу оборудования.

Вы можете применить оба варианта, но мы рекомендуем сразу прописать условия об установке и монтаже в договоре. Скачайте актуальный в 2020 образец договора поставки оборудования — можете добавить туда необходимые пункты.

Автор документа

• E-mail: dogovor-urist@yandex.ru

Статья 1
Предмет договора

1.1 Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им Оборудование согласно спецификации (Приложение к настоящему Договору) Покупателю для использования в предпринимательской деятельности;

1.2 Осуществить за плату работы по монтажу поставленного Оборудования с использованием материалов Поставщика.

Cтатья 7
Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение ________ календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки.

В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса.

7.4. Любая Сторона имеет право прекратить настоящий Договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ________ месяцев и существенно препятствуют выполнению Сторонами своих обязанностей по Договору.

7.5. В случае расторжения Договора, Стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Поставщик имеет право, в связи с поставленным Оборудованием и фактически выполненными объемами Работ.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и оформляются Дополнительными соглашениями.

Следующая

Видео:⚡Договор поставки: правоприменительная практика⚡ ВЕБИНАР М-СТАЙЛ"Скачать

Договор поставки и монтажа оборудования — образец

Рассматриваемый в настоящей статье договор распространен и активно применяется субъектами предпринимательской деятельности. Обусловлено это удобством и практичностью. Так, лицо, приобретающее оборудование, особенно дорогостоящее, заключив его, может рассчитывать не только на то, что ему доставят этот товар, но и на то, что установят, наладят, смонтируют и введут его в эксплуатацию.

Важно! По своей сути эта сделка является смешанным договором, в котором содержатся условия договора поставки (см. гл. 30 Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ) и договора подряда (гл. 37 ГК РФ).

Вывод! Таким образом, к соответствующим частям заключенного договора будут применяться правила, которые регулируют отношения либо по поставке, либо по подряду. Вместе с тем порядок применения таких правил может быть изменен контрагентами по их соглашению (см. п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Стоит отметить, что приобретение оборудования покупателем может быть осуществлено только на основании договора поставки, а его дальнейший монтаж произведен по отдельному договору подряда или возмездного оказания услуг.

Такой отдельный договор покупатель может заключить не только с лицом, у которого он приобрел товар, но и с третьими лицами.

Между тем в хозяйственной деятельности многие применяют именно смешанный договор, содержащий в себе обязанность поставщика поставить оборудование и установить его.

https://www.youtube.com/watch?v=gh5JZnoL1Lg

Скачать образец договора на поставку оборудования можно по следующей ссылке: Договор на монтаж и поставку оборудования — образец.

Обратите внимание! Рассматриваемый договор является смешанным, поэтому он должен содержать в себе существенные условия обоих договоров — и подряда, и поставки. В противном случае такое соглашение может быть признано незаключенным как полностью, так и в части. 

Существенные условия договора поставки 

Даже простой образец договора поставки оборудования должен содержать по меньшей мере одно существенное условие, предусмотренное законодательством, — условие о предмете сделки. В свою очередь, предметом в данном договоре будет тот товар (оборудование), который покупатель решил купить, а поставщик — поставить.

С целью снижения риска признания данного условия несогласованным, а также более точной идентификации поставляемого оборудования в договоре необходимо отражать не только наименование оборудования, но и его характеристики, в том числе:

• наименование производителя;
• марку, модель;
• год выпуска;
• мощность;
• габариты;
• иные технические характеристики поставляемого товара (в зависимости от его типа), позволяющие более точно его индивидуализировать. 

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны (см. абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ).

Дополнительную информацию по теме смотрите в статье «Какие существенные условия договора поставки по ГК РФ?». 

Существенные условия договора подряда 

Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это:

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

1. Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать:

• наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки (учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования);
• наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание;
• результат работ, который желает получить покупатель-заказчик.

1. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. При этом необходимо указывать дату, с которой подрядчик должен приступить к монтажу оборудования, и дату, не позже которой монтаж должен быть закончен, а результаты сданы заказчику по соответствующему акту. При отсутствии сроков, но определении времени начала работ, например после оплаты аванса, договор не будет являться незаключенным (см. п. 6 информационного письма ВАС РФ от 25.02.2014 № 165). Если монтаж предполагает работу в несколько этапов, рекомендуется определить в договоре дату начала и окончания каждого такого этапа. 

Несмотря на то, что цена выполнения монтажных работ не является существенным условием, ее также желательно закрепить в соглашении, разделив при этом, какая часть является вознаграждением за работу, а какая — сопутствующими расходами (на материал для работ, аренду техники, зарплату рабочим и т. п.). 

Важно! Если в договоре не прописано, что цена монтажа приблизительная, она является твердой и поставщик-подрядчик не вправе требовать ее увеличения. 

Рекомендуемые условия для поставки 

Поскольку рассматриваемый договор содержит в себе элементы двух договоров, предусмотренных ст. 506 и 702 ГК РФ, при его составлении следует учитывать законодательные требования, предъявляемые к обоим соглашениям. При этом контрагентов можно назвать как поставщиком и покупателем, так и подрядчиком и заказчиком — особой роли это не играет.

https://www.youtube.com/watch?v=WKf9TXA7ibk

А чтобы снизить потенциальные риски при исполнении такого договора, в него рекомендуется включить следующее.

Образец договора поставки оборудования должен содержать условия:

• о качестве оборудования, подлежащего поставке (ст. 469 ГК РФ);
• комплектности и количестве (ст. ст. 465, 478 ГК РФ);
• перечне документов, которые должны быть переданы вместе с поставляемым товаром (технические паспорта, инструкции, лицензии, сертификаты и т. п., ст. 464 ГК РФ);
• гарантийном, а при необходимости и постгарантийном обслуживании;
• порядке приема оборудования по количеству и качеству. 

🔍 Видео

Договор поставки — правила оформленияСкачать

4.3. Поставка и контрактацияСкачать

Договор поставки, что необходимо знать (рекомендации к составлению и заключению)Скачать

Договор поставки. Спецификация к договору поставкиСкачать

Договор поставкиСкачать

Договор поставкиСкачать

Договор поставки: правовые риски и последствия для заказчика и поставщикаСкачать

Договор ТО ВДГО новый на 2024г.Скачать

Договор поставки. Приемка.Скачать

ДОГОВОРЫ: поставки для гос. мун нужд/продажи недвижимости/предприятия/контрактации/энергоснабженияСкачать

Агентский договор поставки импортного товараСкачать

Договор на обслуживание газового оборудования. Зачем заключать договор на котел?Скачать

ДОГОВОР ПОСТАВКИСкачать

Важная особенность договора поставки о сроке передачи товараСкачать

#Blue | Договор поставки оборудования 26.01.2024Скачать

Договор поставки. Какие документы необходимы для договора.Скачать