Договор на установку и обслуживание программного обеспечения

Договор на установку и обслуживание программного обеспечения Договор
Договор на установку программного обеспечения

Договор на установку и обслуживание программного обеспечения
г. _________________ «___»________ ____ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Вариант.

___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего(-ей) на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего(-ей) на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Содержание
  1. Статья 1. Предмет Договора
  2. Статья 2. Сроки выполнения работ
  3. Статья 3. Стоимость работ. Порядок оплаты
  4. Статья 4. Порядок приемки работ
  5. Статья 5. Права и обязанности Сторон
  6. Статья 6. Ответственность Сторон
  7. Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы
  8. Статья 8. Порядок урегулирования споров
  9. Статья 9. Срок действия и порядок расторжения Договора
  10. Статья 10. Прочие условия
  11. Статья 11. Адреса и реквизиты Сторон
  12. Оформление договора на использование программного обеспечения
  13. Оформление
  14. Образец договора
  15. Права и обязанности сторон
  16. Ответственность сторон
  17. Договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения
  18. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
  19. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
  20. 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
  21. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  22. 6. АВТОРСКИЕ ПРАВА
  23. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
  24. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
  25. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  26. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  27. 🌟 Видео

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика установить программноеобеспечение _______________________________________________________________ (наименование, назначение, разработчик, характеристики и т.д.

)(далее — ПО) на следующее оборудование Заказчика: _______________________,____________________, расположенное по адресу(ам): _______________________,____________________, (далее — Оборудование) а Заказчик обязуется принятьрезультат работы и оплатить его.

1.2.

Заказчик обязуется оказать Исполнителю следующее содействие по настоящему Договору:

— приобрести подлежащее установке лицензионное ПО (или: предоставить Исполнителю средства и документы для приобретения подлежащего установке лицензионного ПО);

— обеспечить беспрепятственный доступ работников Исполнителя к Оборудованию.

Статья 2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работу в следующие сроки:

2.1.1. Дата начала работ: __________________.

2.1.2. Дата окончания работ: __________________.

2.1.3. Общая продолжительность выполнения работ составляет ______________.

2.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

Статья 3. Стоимость работ. Порядок оплаты

3.1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Оплата работы осуществляется в течение ____ дней после подписания акта приемки работ (Приложение N 1).

3.3. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.

3.4. Исполнитель вправе требовать увеличения стоимости работ, а Заказчик — ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

Статья 4. Порядок приемки работ

4.1. Заказчик в течение ____ после окончания работ обязан с участием Исполнителя осмотреть, испытать и принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания акта приемки работ.

4.3. Акт приемки работ (Приложение N 1) подписывается Сторонами. При отказе в подписании акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5.1.6. Если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

5.1.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

5.1.8.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение ___ (_____) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.

5.2.3. Оказывать Исполнителю содействие в соответствии с п. 1.2 Договора.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Не приступать к выполнению работ, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем.

5.3.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов.

5.3.3. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Выполнить все работы надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результаты работы Заказчику в установленный срок.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ установленным требованиям, параметрам качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требования безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ___ (____) часов после приостановления выполнения работ.

5.4.5. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.

Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате.

Сумма такой неустойки устанавливается в размере _________ от суммы _________.

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере _______ от стоимости подлежащих выполнению работ.

6.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по оказанию работ, предусмотренных настоящим Договором, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

6.6.

В случае ненадлежащего качества результата работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______ от стоимости некачественных работ за каждый день с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем выполнении Исполнителем работ до момента устранения недостатков работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются результаты работы, не соответствующие установленным требованиям.

Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2.

Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в __-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1, будут длиться более ___ (____) дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в судебном порядке.

Статья 9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Статья 10. Прочие условия

10.1.

Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение N 1 — акт приемки работ.

Статья 11. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: Исполнитель:Адрес: Адрес:Телефон _______, факс _______ Телефон _______, факс _______Электронный адрес: __________ Электронный адрес: __________ИНН _________________________ ИНН _________________________КПП _________________________ КПП _________________________БИК _________________________ БИК _________________________Р/с _________________________ Р/с _________________________К/с _________________________ К/с _________________________ Подписи Сторон: Заказчик: Исполнитель: __________________/___________ __________________/___________ М.П. М.П.

Видео:Договор создания ИТ продуктаСкачать

Договор создания ИТ продукта

Оформление договора на использование программного обеспечения

Договор на установку и обслуживание программного обеспечения

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Договор на использование программного обеспечения оформляется организациями для того, чтобы одна из сторон смогла получить лицензионные программы для компьютерной техники. В договоре сторона, предоставляющая программное обеспечение, именуется лицензиаром, а сторона, получающая право на использование программ — лицензиатом.

Таким образом, организация может получить право на использование программ антивирусов, мобильных приложений для сотрудников, программ для печати или написания текстов и т. д.

Эти программы часто используются в работе, поэтому чтобы избежать проблем с законом, лучше не скачивать их с пиратских сайтов, а покупать лицензию на использование.

Оформление

Существенными условиями для оформления договора на получение лицензии составляют подробные положения и описания программ, которые будет использовать сторона, каким образом лицо будет этими программами пользоваться и определение вознаграждения за объект. Поэтому перед тем как подписывать акт, лицензиару и лицензиату рекомендуется обсудить указанные выше положения и прийти к общему соглашению.

Правила оформления договора на использование программного обеспечения:

Бесплатная консультация юриста по телефону:

  • Процедура приема и передачи программного обеспечения не имеет общепринятых норм и требований, не существует отдельного акта для этого, поэтому информацию приема-передачи нужно отразить в основном документе;
  • Оформление и содержание договора отличается в зависимости от цели его составления — для использования программ в организации, в собственной деятельности и для распространения программ как отдельного продукта или в составе пакета компьютерного обеспечения. Поэтому важнейшей составляющей оформления акта является предмет договора, где указывается цель лицензиата.

Другие положения лицензионного соглашения регулируются согласно статье 1235 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Образец договора

После подписания договора лицензиар обязан в течение 10 дней предоставить все копии, экземпляры и программы, направить их по назначению через сеть или с помощью материальных носителей.

договора на использование программного обеспечения:

  • В начале документа в левом верхнем углу пишется место его составления, а в правом верхнем углу дата. Затем прописываются данные сторон, названия фирм, данные генеральных директоров и т. д.;
  • В первом пункте прописываются основные понятия, указанные в договоре;
  • Во втором пункте идет перечисление предмета договора. Там указывается то, какие программы будут переданы, для чего они нужны клиенту, описания программ и дополнительные услуги по желанию заказчика;
  • В третьем и четвертом положениях акта подробно описываются права и обязанности сторон;
  • В пятом пункте указывается заранее оговоренная сторонами цена. Вознаграждение может быть единовременное за весь пакет услуг или за каждое программное обеспечение. Высчитывается стоимость технической поддержки и возмещение убытков при появлении вирусов, поломок или багов;
  • В шестом положении составляется подробный порядок приема программ;
  • В седьмом пункте оформляется ответственность сторон и ситуации непреодолимой силы;
  • В восьмом положении указывается срок действия договора и срок действия лицензии на программы;
  • В десятом и одиннадцатом пунктах составляются правила конфиденциальности и способы разрешения споров и конфликтов;
  • В конце документа стороны пишут свои адреса, реквизиты и расписываются, проставляя штампы своих организаций.

Скачать образец можно по ссылке.

Права и обязанности сторон

Права и обязанности лицензиата и лицензиара обязательно оформляются в документе. При этом, чем более подробно стороны опишут каждый пункт, тем проще им будет найти в дальнейшем общий язык.

Права и обязанности лицензиара по договору на использование программного обеспечения:

  • Лицензиар обязуется передать другой стороне актуальную и действующую программу, с установленными обновлениями и присутствием всех последних изменений в разработке;
  • Также исполнитель имеет право на модификацию и модернизацию программы и определение функциональности передаваемого пакета программного обеспечения;
  • Исполнитель вправе требовать вознаграждение за передачу лицензии в соответствии с условиями составленного договора;
  • Также в соответствии с условиями договора, сторона обеспечивающая имеет право требовать вознаграждение за техническое обслуживание и налаживание программ;
  • При нарушении прав сторона может потребовать выплаты компенсации;
  • Обязуется лицензиар передать лицензиату программное обеспечение, указанное в предмете договора;
  • Также он обязуется исполнять техническую поддержку и ремонт;
  • Исполнитель обязан безвозмездно устранять ошибки, наносящие критический урон работе заказчика или его компьютеру.

Права и обязанности лицензиата:

  • Лицензиат вправе использовать программы по назначению на территории РФ и за ее пределами;
  • Он имеет право требовать от лицензиара выполнения условий договора;
  • Если по вине исполнителя произошла задержка установки программ на 40 дней, то заказчик может расторгнуть договор, уведомив другую сторону об этом за 5 дней;
  • После заключения договора в течение 5 дней лицензиат обязан предоставить всю информацию другой стороне для установки и обслуживания пакета услуг;
  • Он обязан не выполнять действия, каким-либо образом нарушающие права исполнителя.

Другие права и обязанности сторон регулируются и зависят от законодательства Российской Федерации.

Ответственность сторон

Ответственность лицензиар и лицензиат, при неправильном исполнении своих обязанностей или при невыполнении их, несут в соответствии с законодательством РФ.

Лицензиар не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный лицензиату или третьим лицам при неправильном использовании предоставленных программ. Но для того, чтобы оградиться от этой ответственности, исполнитель должен провести инструктаж по пользованию.

Если лицензиат просрочил оплату технической поддержки, то лицензиар имеет право расторгнуть соглашение, по которому обслуживает программы другой стороны.

https://www.youtube.com/watch?v=qz2nLdASLJI

Стороны не несут никакой ответственности о убытках, ущербе или прекращении работы программ, если с этим были связаны ситуации непреодолимой силы. Например, пожар, наводнение, землетрясение и т. д.

Также стороны не несут ответственности в случаях военных действий, митингов, забастовок, эпидемий или изменений в законодательстве.

Но для того чтобы избавится от ответственности по причине форс-мажора, сторона должна оповестить другую письменно и незамедлительно.

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Видео:Договор подряда. 5 основных ошибок при заключении и исполнении договора. Юрист про договор подрядаСкачать

Договор подряда. 5 основных ошибок при заключении и исполнении договора. Юрист про договор подряда

Договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения

Договор на установку и обслуживание программного обеспечения

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Разработка Программы.

1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, разработать за плату Программу в соответствии с техническим заданием на Разработку Программы, отраженным в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Условия Разработки Программы, а именно этапы Разработки Программы, а также стоимость Разработки Программы, в том числе и поэтапно, определяются в Приложении №2 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. разработать Программу в соответствии с Техническим Заданием;

2.1.2. протестировать Программу;

2.1.3. разработать инструкцию по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанной Программу, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ;

2.1.5. по окончании работ установить на компьютер Заказчика Программу, передать установочную версию Программы, к которой прилагаются инструкция по установке Программы и руководство пользователя Программы;

2.1.6. обучить специалистов Заказчика работе с Программой;

2.1.7. установить испытательный срок в течение месяцев (до «» года). В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках Технического Задания. По истечении испытательного срока претензии к выполненным работам не принимаются.

2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, качественно и в установленные сроки.

2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора.

2.1.10. гарантировать работу Программы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом Задании.

Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей Программы, не предусмотренных в Техническом Задании, являются предметом отдельного договора, также как стоимость сопровождения Программы и консультационно-информационное обслуживание Заказчика определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора не входит.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. досрочно выполнить работы по этапам Разработки Программы и договору в целом;

2.2.2. расторгнуть настоящий договор, изъять или приостановить работу разработанной Программы до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты выставленного счета для осуществления окончательного расчета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на условиях настоящего договора;

3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для Разработки Программы информацию;

3.1.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки Программы;

3.1.4. принять разработанную Программу после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по Разработке Программы и удостоверить факт надлежащей Разработки Программы, предусмотренной настоящим договором, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Отказ от подписания акта приема-передачи выполненных работ не допускается, за исключением наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и объему выполненных работ по Разработке Программы.

Мотивированные замечания должны быть направлены Исполнителю не позднее календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта приема-передачи выполненных работ, направленного Заказчику для подписания.

3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора;

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. получать информацию о ходе работ по Разработке Программы в рабочие дни с до лично и по телефону: .

3.2.2. расторгнуть настоящий договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении.

С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается.

В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке Программы.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Разработки Программы, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю составляет рублей без НДС и определяется в Приложении №2 к настоящему договору.

4.2. Заказчик оплачивает стоимость Разработки Программы, являющейся предметом настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами.

4.3. Расчет Заказчика с Исполнителем за Разработку Программы производится в срок не позднее банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ на основании выставленного счета на оплату Разработки Программы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, по вопросам, непредусмотренным условиями настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации.

При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика.

Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение десяти дней.

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА

6.1. Исключительное право на использование Программы в любой форме и любым способом принадлежит Исполнителю. Заключение настоящего договора не означает перехода права собственности на Программу в полном объеме от Исполнителя к Заказчику.

6.2. Имущественные права на Программу переходят к Заказчику после полной оплаты Разработки Программы.

6.3. Заказчик не имеет право сдавать в наем или аренду, продавать, передавать в использование, изменять, создавать новые версии Программы, декомпилировать Программу или любую ее часть.

6.4. Исполнитель имеет право использовать Программу в коммерческих целях.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

🌟 Видео

Договор на IT услуги с иностранным заказчиком. Договор на разработку программного обеспеченияСкачать

Договор на IT услуги с иностранным заказчиком. Договор на разработку программного обеспечения

Договор об оказании услуг | Пять важных пунктовСкачать

Договор об оказании услуг | Пять важных пунктов

Отличие договора подряда от договора об указании услугСкачать

Отличие договора подряда от договора об указании услуг

Заполнение договора на оказание услугСкачать

Заполнение договора на оказание услуг

Нюансы заключения договора на разработку ПОСкачать

Нюансы заключения договора на разработку ПО

В чем отличие услуги сопровождения сделки от агентского договора?Скачать

В чем отличие услуги сопровождения сделки от агентского договора?

Договор на создание сайта. Особенности договоров на услуги заказной разработки программ и сайтовСкачать

Договор на создание сайта. Особенности договоров на услуги заказной разработки программ и сайтов

Типовой договор на оказание услуг: форма, стороны, оплатаСкачать

Типовой договор на оказание услуг: форма, стороны, оплата

Форма договора на оказание гражданином услуги по продвижению, продаже услуг компанииСкачать

Форма договора на оказание гражданином услуги по продвижению, продаже услуг компании

1. Установка программного обеспечения и загрузка проекта в приборСкачать

1. Установка программного обеспечения и загрузка проекта в прибор

Как составить договор возмездного оказания услуг?Скачать

Как составить договор возмездного оказания услуг?

Суть договора комиссииСкачать

Суть договора комиссии

Договор на оказание услуг: почему он так нужен | АдвокачСкачать

Договор на оказание услуг: почему он так нужен | Адвокач

Лицензионный договор на передачу неисключительных правСкачать

Лицензионный договор на передачу неисключительных прав

КАК УСТАНОВИТЬ WINDOWS 11?🤔#сборкапк #установкаwindows #пк #настройкаСкачать

КАК УСТАНОВИТЬ WINDOWS 11?🤔#сборкапк #установкаwindows #пк #настройка

Лекция "Составляем договоры правильно: риски и нюансы"Скачать

Лекция "Составляем договоры правильно: риски и нюансы"

Как восстановить службы по умолчанию Windows 10Скачать

Как восстановить службы по умолчанию Windows 10

КАКОЙ ДОГОВОР НУЖНО ЗАКЛЮЧАТЬ С РАЗРАБОТЧИКОМ САЙТАСкачать

КАКОЙ ДОГОВОР НУЖНО ЗАКЛЮЧАТЬ С РАЗРАБОТЧИКОМ САЙТА
Поделиться или сохранить к себе: