Договор подряда на уборку и вывоз снега (долгосрочный договор, работы выполняются периодически)

Видео:Договор подряда. 5 основных ошибок при заключении и исполнении договора. Юрист про договор подрядаСкачать

Договор подряда на уборку и вывоз снега (примерная форма), Договор (форма) от 25 июля 2014 года

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примерная форма

________________,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________,действующего на основании ________________, с одной стороны, и________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________, действующего на основании ________________, сдругой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности»Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет и цель Договора

1.1.

Подрядчик обязуетсявыполнить по заданию Заказчика работу по уборке и вывозу снега собъектов ________________, ________________, ________________,расположенных по адресам: ________________, ________________,________________ (далее — «объекты»), в соответствии с Графиком,являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принятьрезультат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик обязуетсяоказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

-обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчикак объектам;

-уведомить Подрядчика о (аварии, непредвиденные обстоятельства ит.д.) на объектах.

1.2.1. При неисполненииЗаказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещенияпричиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванныепростоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либоувеличения указанной в Договоре цены работы.

1.2.2. В случаях когдаисполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущенийЗаказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной вДоговоре цены с учетом выполненной части работ.

1.2.3. Подрядчик вправене приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях,когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договорупрепятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличииобстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнениеуказанных обязанностей не будет произведено в установленныйсрок.

1.2.4. Подрядчик приналичии обстоятельств, указанных в подпункте 1.2.3 настоящегоДоговора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребоватьвозмещения убытков.

1.3. Работа выполняетсяиждивением Подрядчика — его силами и средствами.

1.4. Подрядчик(вправе/не вправе) привлечь к исполнению своих обязательствдругих лиц (субподрядчиков).

Вариант. В случаепривлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчиквыступает в роли генерального подрядчика.

Заказчик и субподрядчикне вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушениемдоговоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

1.5. Начальный и конечныйсроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами вПриложении N 1.

1.6. Подрядчик несетответственность за нарушение как начального и конечного сроков, таки продолжительности выполнения работы.

1.7. Указанные в п.1.5Договора начальный и конечный сроки, продолжительность выполненияработы могут быть изменены Сторонами в следующих случаях:

1.7.1. Самопроизвольноетаяние снегов вследствие изменения погоды или по другим причинам доначала и во время выполнения работ на объектах — Заказчикуведомляет Подрядчика об отсутствии необходимости начинать работыили об их прекращении.

1.7.2. (другиеобстоятельства и порядок изменения сроков).

1.8. Если Подрядчик неприступает своевременно к выполнению работ или выполняет работынастолько медленно, что окончание их к сроку становится явноневозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора ипотребовать возмещения убытков.

1.9. Если во времявыполнения работ станет очевидным, что они не будут выполненынадлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумныйсрок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком вназначенный срок этого требования отказаться от Договора либопоручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а такжепотребовать возмещения убытков.

2.Порядок выполнения работ

2.1. На объекте 1.

Снег сгребается в валы.Из вала с помощью погрузочного оборудования и автосамосвалов снегперемещается на места промежуточного размещения, находящиеся запределами территории объекта. Места промежуточного размещениясогласуются (Заказчиком/Подрядчиком) с муниципальнымиорганами власти.

2.2. На объекте 2.

Снег предварительноскладируется на обозначенном на местности участке территориипосредством погрузочного оборудования машин, задействованных втехнологии безреагентной уборки, с последующей перегрузкой из кучфронтальными погрузчиками в автосамосвалы и вывозом его на пунктыприема снега.

2.3. На объекте 3.

Вывоз снега с объектовдорожного хозяйства (далее — «ОДХ») Заказчика осуществляется в дваэтапа.

1этап — уборка и выборочный вывоз снега:

-со стоянок и остановок транспорта;

-на пешеходных переходах;

-с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей;

-в местах массового посещения и интенсивного движения пешеходов.

2этап — после завершения работ по первому этапу осуществляютсясплошная уборка и вывоз снега со всего объекта.

При длительныхинтенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения первых 5 смсвежевыпавшего неуплотненного снега начинаются уборка и вывоз снегас ОДХ, подлежащих первоочередной уборке и вывозу снега.

2.4.

Вывоз снегаосуществляется на снегосплавные пункты, указанные в Приложении N 1,и на мобильные снеготаялки.

Видео:6.4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работСкачать

Договор на уборку и вывоз снега

Договор на уборку и вывоз снега.

Договор N на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи г. » » г. , именуем в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ (должность, Ф.И.О.) на основании , с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ (должность, Ф.И.О.

) на основании , с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта) стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в п. 1.

2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 1.2.

договора по типам

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России. 5. Порядок разрешения споров 5.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика.
5.3.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

Образец договора на уборку снега

Вы можете совершенно бесплатно скачать новейшие образцы договора на уборку и вывоз снега. В документах учтены все необходимые детали. Мы предлагаем ознакомиться с пятью договорами.

https://www.youtube.com/watch?v=2HowmlE0yqo

Внимательно изучите их все, сравните и решите, какой образец подойдет вам больше. Обсудите варианты с коллегами. Если некоторые нюансы останутся непонятны — в интернете работает безвозмездная юридическая консультация.

Чтобы просмотреть картинки, просто нажмите на первую мышкой и листайте вправо. Изображения сохраняются абсолютно бесплатно как на компьютер, так и на мобильные устройства.

Договор на оказание услуг по уборке снега образец

Оказание Услуг ведется по перечню, указанному в п. 1.2. настоящего договора и ценам Приложения № 1.

• Права и обязанности сторон

2.1.

Исполнитель обязан: Оказать Услуги надлежащего качества. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора. Выполнить работу лично за исключением, при необходимости, найма третьих лиц на выполнение грузоперевозок снега.

2.2. Заказчик обязан: Оплачивать услуги по цене, указанной в п. 3 настоящего договора с момента подписания акта выполненных работ.

Осуществлять учет выполняемых работ совместно с представителями Исполнителя, в противном случае, фактический объем работ оплачивается по данным, предоставленным Исполнителем.

Обеспечить свободный доступ к территории, на которой производится уборка снега.

– Провести мероприятия, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов и недопущение их в зону работы спецтехники. 2.3. Заказчик имеет право: В течение оказания Услуг проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.

В случаях когда исполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.

1.2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

1.2.4. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 1.2.3 настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами. 1.4. Подрядчик ______________________ привлечь к исполнению своих (вправе/не вправе) обязательств других лиц (субподрядчиков). Вариант. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

1.5. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Приложении N 1.

1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков, так и продолжительности выполнения работы.

1.7. Указанные в п. 1.5 Договора начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работы могут быть изменены в Сторонами в следующих случаях: 1.7.1.

Договор подряда на уборку и вывоз снега (долгосрочный договор, работы выполняются периодически)

Стоимость работ по Договору рассчитывается следующим способом: _________________________. 3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи выполненных работ.

3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.2.

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств. 4.2.4.

Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет. 4.2.5.

В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика.
5.

Порядок сдачи-приемки работ 5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ.

https://www.youtube.com/watch?v=TdSS9E_I_DU

Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения.

Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

5.2.

Необходимые документы

Если организация обратилась за помощью к специализированной компании, то между ними должен быть заключен договор об оказании услуг (выполнении работ).

Исполнитель должен представить:

• кассовый чек – при оплате услуг наличными;
• акт оказанных услуг (выполненных работ) и счет-фактуру – по окончании соответствующих мероприятий.

Отметим, что счет-фактуру на оказанные услуги (выполненные работы) исполнитель выставляет, если он является плательщиком НДС.

Если для оказания рассматриваемых услуг (выполнения работ) организация нанимает частное лицо, не состоящее в ее штате и имеющее необходимые знания и технику, так же составляется гражданско-правовой договор.

Как правило, это договор подряда. В нем обязательно указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, ее цена. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение (п. 1 ст.

708, п. 1 и 2 ст. 709 ГК РФ).

Отметим, что договором подряда с гражданином, не являющимся индивидуальны м предпринимателем, может быть предусмотрено обязательное социальное страхование такого физического лица от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Это позволяет часть 1 статьи 20.1 Закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ.

Следует также иметь в виду, что любые вознаграждения, выплачиваемые данному гражданину по такому договору, не включаются в базу для начисления страховых взносов только в части страховых взносов, подлежащих уплате в ФСС на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это указано в части 3 статьи 9 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. Кроме того, с сумм указанных вознаграждений следует удержать НДФЛ.

Сдача-приемка результата работ по договору подряда оформляется соответствующим актом, который должны подписать подрядчик и заказчик. На основе этого акта последний производит расчет с подрядчиком.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке.

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.4. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

4.5. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

4.6. Стороны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях в своих юридических адресах, банковских реквизитах, а также номерах телефонов не позднее чем через _____ дней после их изменения.

4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

4.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

4.9.1. Задание Заказчика по уборке территории (Приложение N ____).

4.9.2. Акт оказанных услуг (Приложение N ___).

4.9.3. ________________________________________.

Особенности договора на уборку снега и наледи с крыши

высота здания, наличие карниза; 4.

При необходимости очистки крыши от снега нескольких сторон здания, нужно прислать фотографию каждой стороны.

Также желательна фотография общего вида крыши. — устранение мусора с кровли – после осеннего листопада на плоских крышах зданий образует скопление листьев, которые не только вредят кровельному материалу, но и забивают водостоки.

https://www.youtube.com/watch?v=3Cjlsxw-9JU

В результате дождевая вода не может нормально устраняться с крыши и начинает течь по стене, проникать в микротрещины и разрушать тем самым фасад здания.

Минимальный заказ на разовую уборку снега с кровли/крыши 6 т.р.

Видео:Договор подряда – можно ли взыскать деньги, если заказчик не подписывает акты выполненных работ.Скачать

Договор подряда с физическим лицом на расчистку снега придомовой территории

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке территории _________________, расположенной по адресу: _________________, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Перечень мероприятий по уборке территории определен в задании Заказчика (Приложение N _________________, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

______, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ______, действующего на основании ______, с одной стороны, и______, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Договор подряда на уборку снега

Начисленная с вознаграждения работника сумма ЕСН отражается по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в корреспонденции со счетом 08 или счетами учета затрат на производство (расходов на продажу).

Для учета расчетов по ЕСН к счету 69 открываются субсчета, позволяющие отражать расчеты по каждой части данного налога:
ООО предоставляет услуги по предоставлению помещения ресторана 3 раза в неделю по 2 часа другому ООО для проведения в нем деловых переговоров, оговорюсь сразу, договор аренды, на мой взгляд, не подходит, т.к.

надо рисовать акты приема-передачи помещения, а их получается слишком много, услуги, думается, подошли бы, вопрос в том, какие.

Договор на уборку и вывоз снега

5.4.1. Обеспечивать соответствие результатов работ установленным требованиям, параметрам качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате.

Сумма такой неустойки устанавливается в размере _______________ от суммы _________.

Договор уборки помещений

Общество с ограниченной ответственность «Фирма», именуемое в дальнейшем – Заказчик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Гражданин Российской Федерации Иванова Светлана Ивановна, именуемая в дальнейшем – Подрядчик, __.__.

1978 г.р., паспорт гражданина Российской Федерации 7500 №000000, выдан 00.00.

2007 года Отделение УФМС России по Челябинской области в Чебаркульском районе с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, заключили настоящий ДОГОВОР УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

• Мытье пола. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Чистка кафельных стен вокруг раковин, писсуаров, унитазов, диспенсеров, наружных частей подводки сантехники.
• Чистка и дезинфекция, удаление ржавчины, мочевого, водного и известкового камней с раковин, писсуаров, унитазов с внешней и внутренней стороны, протирка крышек унитазов.
• Чистка и удаление известкового налета с кранов и аксессуаров.
• Опустошение и мытье мусорных ведер с установкой полиэтиленовых пакетов.
• Мытье, протирка и заправка диспенсеров для жидкого мыла, туалетной бумаги и бумажных полотенец.
• Дезинфекция кафельных стен, унитазов, раковин, биде, писсуаров. Мойка стен.

Договор на оказание услуг по уборке и вывозу снега

Общество с ограниченной ответственностью _______________________, действующее на основании устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», ______________ и Общество с ограниченной ответственностью _____________________, действующее на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» __________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

Обратите внимание =>  Уехал с места дтп последствия 2019 наказание

Договор на оказание услуг по чистке снега с физическим лицом

Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора. 6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора. 6.3.

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме. 6.4.

В случае некачественного выполнения работ по уборке снега или нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора. 6.5.

Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. 4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,(наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__(должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________, с одной стороны,(Устава, положения, доверенности или паспорта)и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,(наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__(должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________________, с другой(Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ5.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

5.2.

В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор на вывоз снега

Индивидуальный предприниматель Столяров Александр Вячеславович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 77 № 017774191 от 18.04.

2016, с одной стороны, и ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
«Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, т.е. пожара, наводнения, землетрясения, урагана, эпидемии, забастовки, военных действий. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

https://www.youtube.com/watch?v=r2xGdMNiQWo

Обратите внимание =>  Отличие мирового соглашения от медиативного соглашения

Примерная форма договора подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) (подготовлено экспертами компании — Гарант — )

5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [] дней с даты его получения.

Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.
5.2.

В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчика к объектам; — уведомить Подрядчика о (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) на объектах. 1.2.1.

При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы. 1.2.2.

В случаях когда исполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ. 1.2.3.

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.6.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений. 7. Форс-мажор 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

24 Дек 2018      marketur         124      

Видео:6.2. Права и обязанности сторон по договору подрядаСкачать

Договор на оказание услуг по вывозу снега — Договор оказания услуг, работ

г. ___________                                                                                                      «___» _______________20__ г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________, в лице  ________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»),  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по вывозу снега   с территории и от объектов Заказчика по адресу: ____________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Обеспечить бесперебойный доступ на свою территорию автотранспорта Исполнителя и установить на месте складирования и сбора снега контейнер (бункер), предназначенный для механизированной погрузки в спец.транспорт, объемом  ___ куб.м. Заказчик обеспечивает наличие площадки для установки контейнера (бункера) и свободных подъездных путей с твердым покрытием.

2.1.2. Содержать используемые (арендованные) контейнеры (бункеры) для хранения снега, площадку и подъездные пути к ней в исправном состоянии, обеспечить их сохранность.

2.1.3. Произвести своевременную оплату услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Осуществлять вывоз снега, при наличии отдельного места и тары для временного складирования мусора:

• по заявкам Заказчика, передаваемым через Единую диспетчерскую службу Исполнителя по тел. _______________
• по графику, по следующим дням недели ___________________________________________________,

с территории и от объектов Заказчика, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,

• контейнерами объёмом  0,8 м.куб.
• бункерами-накопителями объёмом 8 м.куб
• бункерами-накопителями объемом 20 м. куб.
• бункерами-накопителями объемом 27 м. куб.
• бункерами-накопителями объемом 36 м.куб.

2.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня  с момента заключения договора, предоставить Заказчику в аренду контейнер (бункер) соответствующего объема.

2.4.Исполнитель имеет право отказаться от вывоза снега, в случае, если Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему Договору.

3. Сроки выполнения работ и порядок расчетов

3.1. При осуществлении вывоза снега по заявкам Заказчик подает предварительную заявку через ЕДС до 16.00ч. дня, предшествующего исполнению.

3.2. Погрузка снега в контейнер (бункер) осуществляется силами Заказчика.

3.3. Выполнение работ оформляется в конце месяца актом выполненных работ и счетом-фактурой.

3.4. Тариф на вывоз 1 бункера (контейнера) составляет:

• объемом 0,8 куб.м – ______ руб. с учетом НДС
• объемом 8 куб.м – __________ руб. с учетом НДС
• объемом 20 куб.м – ___________  руб. с учетом НДС
• объемом 27 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС
• объемом 36 куб.м – ___________ руб. с учетом НДС

3.5. В случае ложного вызова либо невозможности исполнения заявки (отсутствия доступа на территорию Заказчика, неисправность контейнера и пр.), последний выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 50% от стоимости услуг, указанной в п. 3.4. договора.

3.6. При невозможности механизированной погрузки снега в спец.транспорт по вине Заказчика (сломан контейнер, нетиповая тара, отсутствие свободного подъездного пути с твердым покрытием и пр.) Заказчик дополнительно оплачивает Исполнителю за ручную погрузку снега силами Исполнителя 300 руб. с учетом НДС в час.

3.7. При заказе менее 5 контейнеров (бункеров) одного объема дополнительно взимается плата за аренду бункера (контейнера) в размере:

• объемом 0,8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
• объемом 8 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
• объемом 20 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
• объемом 27 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер);
• объемом 36 куб.м – ________ руб. с учетом НДС за 1 контейнер (бункер).

3.8. Заказчик вносит денежные средства в размере, определяемом актом выполненных работ, на расчетный счет Исполнителя, в течение 5-ти календарных дней с момента направления Исполнителем акта выполненных работ.

3.9. За нарушение срока оплаты, указанного  п. 3.8. договора Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __% от  ежемесячной стоимости   фактически  оказанных услуг по настоящему  договору. Штраф начисляется с даты нарушения срока оплаты и до даты фактического исполнения Заказчиком своих денежных обязательств.

3.10. Вывоз снега осуществляется с «___» __________ 20__ года.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик несет полную материальную ответственность за сохранность предоставленного по заявке (на период погрузки) и/или в аренду контейнера (бункера).

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная Сторона возмещает причиненные убытки на основании их документального подтверждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик несет административную и материальную ответственность перед органами милиции и санитарным надзором за общее санитарное состояние своей территории и дезинфекцию мусоросборников.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими  идентифицировать отправителя и дату отправления.

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с ____.____.20__ года и действует до ____.____.20__ года. В случае если ни одна из сторон не менее чем за 30 календарных дней до окончания действия  договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год.

6.5. В случае расторжения сторонами  настоящего договора, Заказчик в течение одного рабочего дня с даты подписания  соответствующего соглашения передает по акту приема-передачи Исполнителю предоставленный в аренду контейнер (бункер). 

7. Особые условия

7.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации.

Приема–передачи бункера (контейнера)

г. _____________                                                                                                             ________20__ г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _______ с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________, в лице  ___________________________________________________________________________ действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  вместе или раздельно в дальнейшем именуемые «Стороны» («Сторона»), составили настоящий  АКТ о нижеследующем:

1. В целях исполнения п. 2.3.2. Договора № ___ от «___» ___________ 20__ года  на оказание услуг по вывозу мусора,

Исполнитель передает, а Заказчик принимает  для установки по адресу: ____________________________________________________________________________________________

следующее количество бункеров (Контейнеров):

2. Передаваемые в аренду бункера (контейнеры) находятся в исправном состоянии, трещин, вмятин, и иных дефектов, не позволяющих использовать арендованное имущество, не имеют.

3. Заказчик  в отношении предоставляемого  в аренду имущества  претензий  не имеет.

Подписи сторон:

🔍 Видео

Договор строительного подрядаСкачать

Как ГРАМОТНО составить ДОГОВОР, для выполнения строительных или отдельных работ. 15 пунктов.Скачать

Лк. 8. Особенности договора на выполнение проектных и изыскательских работ. Татьяна ПлиеваСкачать

Дополнительные работы по договору строительного подряда: проблемные вопросыСкачать

6.3. Бытовой подряд. Строительный подрядСкачать

Договор подряда с иностранным гражданиномСкачать

Трудовой договор и ГПХ. Где ловушка?Скачать

Договор подряда и ген подряда. Вебинар 21.01.2022Скачать

Обманул застройщик? Что должен на самом деле содержать договор подряда?Скачать

Практика работы с доказательствами в арбитраже, на примере споров по договорам строительного подрядаСкачать

1. Работа с договором: лекция для начинающих юристовСкачать

Договор со строительной компанией. Нюансы. Пример правильного договора на строительствоСкачать

4.3. Поставка и контрактацияСкачать

Основания заключения срочного трудового договораСкачать

Прекращение срочного трудового договораСкачать

Продление срочного трудового договораСкачать