Договор подряда на выполнение маркшейдерских работ

Договор подряда на выполнение маркшейдерских работ Договор
Содержание
  1. Договор на оказание маркшейдерских услуг
  2. Договор на выполнение геодезических и картографических работ
  3. Геолого-маркшейдерское обслуживание карьеров
  4. Образец договора оказания услуг по проведению изыскательных работ, заключаемый между юридическими лицами
  5. Трудовой договор с маркшейдером
  6. Должностная инструкция замерщика на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2-го (3, 4, 5) разряда
  7. Сто стд 034-2012 договор на оказание инженерно-геодезических услуг
  8. Право заключения договора на оказание геодезических и маркшейдерских услуг (Лот № 3-СН-2015-УСГС)
  9. Договор на маркшейдерское сопровождение
  10. Лицензия на маркшейдерские работы в Перми
  11. Договор на выполнение маркшейдерских работ (примерная форма)
  12. Преимущества контрольной работы под заказ
  13. В чем суть тендерного сопровождения в Иркутске
  14. Договор на проведение изыскательных работ
  15. 2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
  16. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
  17. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
  18. 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
  19. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  20. 7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
  21. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
  22. 9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
  23. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  24. Лот № 1 Запроса предложений № 817466Право заключения договора на оказание услуг по маркшейдерскому обслуживанию карьера
  25. Договор на выполнение маркшейдерских работ
  26. Договор на услуги главного маркшейдера
  27. Должностная инструкция маркшейдера (маркшейдера I, II категории)
  28. Договор на геодезические работы
  29. Договор на выполнение маркшейдерских работ (примерная форма)
  30. 📹 Видео

Видео:6.1. Понятие и условия договора подрядаСкачать

6.1. Понятие и условия договора подряда

Договор на оказание маркшейдерских услуг

Договор подряда на выполнение маркшейдерских работ

ДОГОВОР N _____ на выполнение маркшейдерских работг. __________ «__»__________ ____ г._______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик»,в лице ___________________, действующего на основании ____________________,с одной стороны, и _______________________________________________________,(наименование организации или Ф.И.О.

Договор на выполнение геодезических и картографических работ

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. г. [место заключения договора] [число, месяц, год] [Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и [полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору

Геолого-маркшейдерское обслуживание карьеров

Назначение работ: Подготовка документов, необходимы по технологии ведения работ и контроль объёмов добычных работ

  1. Обоснование границ горных отводов и наблюдение за их состоянием
  2. Определение соответствия проектной документации местоположения, характеристик подземных сооружений и горных разработок
  3. Выявление опасных зон
  4. Разработка мероприятий, направленных на защиту природных объектов и горных разработок, сооружений и зданий от влияния воздействий, связанных с использованием недр.
  5. Ведение горной графической документации
  6. Обоснование и учёт реальных объёмов осуществляемых горных разработок
  7. Создание пространственно-геометрических измерений

Вид итоговой документации: Результатом выполненных маркшейдерских работ являются отчёты, включающие в себя протоколы измерений и испытаний по формам Ростехнадзора.

  1. Годовое маркшейдерское обслуживание — замеры горных выработок, отвалов вскрышных пород, складов готовой продукции; подсчёт объёмов добычи и вскрыши по карьеру; составление отчёта о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых на месторождении за отчётный год по формам №5-ГР, №2-ЛС, №2-ТП, №70-ТП, №71-ТП; сдача статотчётности в территориальные органы Ростехнадзора, фонды геологической информации и органы исполнительной власти.
  2. Создание и развитие опорной маркшейдерской и планово-высотной съёмочной сети (Постановление Гостехнадзора РФ №73 «Об утверждении «Инструкции по производству маркшейдерских работ»).
  3. Проекты производства маркшейдерских работ.
  4. Периодическое маркшейдерское обслуживание (ежемесячное, ежеквартальное) – замеры горных выработок, отвалов вскрышных пород, складов готовой продукции; подсчёт объёмов добычи и вскрыши по карьеру; составление актов инструментальных маркшейдерских замеров объемов добычи.

Образец договора оказания услуг по проведению изыскательных работ, заключаемый между юридическими лицами

изыскательные работыг. «» 2020 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:1.1.1.

Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).1.1.2.

Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».2.1.

Договор вступает в силу с момента его

Трудовой договор с маркшейдером

Тематика документа: Файл текстовой версии: 45,5 кб Сохранить документ: г.

_______________ «__»___________ ____ г. ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О. работодателя) «Работодатель», в лице _________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

) __________________________________________________________________, с одной (Устава, свидетельства о регистрации предпринимателя и т.д.) стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации ____________________________, (фамилия, имя, отчество именуем___ в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 1.1.

Работодатель обязуется предоставить Работнику работу в должности маркшейдера, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и данным договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять функции маркшейдера, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя. 1.2.

Должностная инструкция замерщика на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2-го (3, 4, 5) разряда

Составлена в ___ экз.

https://www.youtube.com/watch?v=KWRVvstut9M

Утверждаю _______________________________ (инициалы, фамилия) ______________________________ _______________________________ ______________________________ _______________________________ ______________________________ _______________________________ (наименование работодателя, (руководитель или иное лицо, его организационно-правовая уполномоченное утверждать форма, адрес, телефон, адрес должностную инструкцию) электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП) «___»_____________ ___ г. N _____ «___»_________________ ___ г. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ замерщика на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 2 (3, 4, 5) разряда __________________________________________ (наименование подразделения работодателя) Разработчик: _________________ Cогласовано: _________________ ______________________________ Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная

Сто стд 034-2012 договор на оказание инженерно-геодезических услуг

Действующий РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «27» октября 2012 г.

в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании], (в дальнейшем именуемым «Инженер»), с другой стороны, на оказание услуг в период (наименование периода оказания услуг ) Объекта Заказчика: (наименование Объекта) (в дальнейшем именуемого «Объект»), расположенного по адресу: (адрес объекта:

Право заключения договора на оказание геодезических и маркшейдерских услуг (Лот № 3-СН-2015-УСГС)

Конкурс (тендер) № 45121

Видео:Договор подряда. 5 основных ошибок при заключении и исполнении договора. Юрист про договор подрядаСкачать

Договор подряда. 5 основных ошибок при заключении и исполнении договора. Юрист про договор подряда

Договор на маркшейдерское сопровождение

Договор подряда на выполнение маркшейдерских работ

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор на маркшейдерское сопровождение». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Все зависит от выбора конкретных торгов с обозначенным сроком, от необходимости подготовки документации для торгов и прочих факторов, которые влияют на сроки осуществления сопровождения тендера.

Объявлен тендер с начальной суммой контракта 201 042 435.23 руб.

Более подробная информация — РІ документации, размещенной РІ разделе «РўРµРЅРґРµСЂС‹».

Лицензия на маркшейдерские работы в Перми

Наибольшее количество заказов на услуги маркшейдера поступают в нашу компанию из районов и городов Украины, где: Благодаря сети представительств компании, размещенных в различных регионах страны, мы имеем возможность заключить договор на оказание услуг маркшейдера практически с любым предприятием Украины.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

Полный курс уголовного права. Том V. Преступления против государственной власти. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества.
Вахта 30/30 в Крым, соц. пакет, з/п на руки за 30 дней 96 т.р. Рассматриваются только кандидаты, проживающие в Краснодарском крае.

Объявлен тендер с начальной суммой контракта 123 066 910.91 руб.

Изменение или расторжение настоящего Договора производится в письменной форме по взаимному соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.1. данного Договора.

Синтаксис современного русского языка. Практическое пособие для иностранных учащихся филологических факультетов.

Договор на выполнение маркшейдерских работ (примерная форма)

Этапы нашей с Вами работы: Консультация наших специалистов. Определение перечня необходимых документов.

https://www.youtube.com/watch?v=r2xGdMNiQWo

Заказчик не возражает против привлечения Агентством для исполнения настоящего Договора (либо его части) третьих лиц, а также против представления его (Заказчика) интересов перед продавцом Квартиры.

Агентство гарантирует Заказчику конфиденциальность условий настоящего Договора, договора купли-продажи (отчуждения) Квартиры.

Производство лакокрасочной продукции • Подготовка и загрузка сырья • Работа на фасовочном аппарате • Упаковка готовой продукции• Опыт работы не обязателен! Обучение на рабочем месте! • Ответственность и желание работы! • Наличие всех …

Постоянная работа или Вахтовый метод 60/30, продолжительность рабочей смены 9-10 часов. График обсуждается.

Тема 3.8. Порядок использования водных ресурсов на предприятии. Права и обязанности водопользователей. Учет источников воздействия и отчетность в области охраны водных объектов.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЙ. ЕСЛИ К ВАМ ОБРАЩАЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙСЯ СОТУДНИКОМ НАШЕГО АГЕНТСТВА, И ПРЕДЛАГАЕТ ПОДПИСАТЬ ДАННУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА — ЭТО САМОЗВАНЕЦ.

Тема 3.8. Порядок использования водных ресурсов на предприятии. Права и обязанности водопользователей. Учет источников воздействия и отчетность в области охраны водных объектов.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЙ. ЕСЛИ К ВАМ ОБРАЩАЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙСЯ СОТУДНИКОМ НАШЕГО АГЕНТСТВА, И ПРЕДЛАГАЕТ ПОДПИСАТЬ ДАННУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА — ЭТО САМОЗВАНЕЦ.

Для того, чтобы получить бесплатный 4-х дневный доступ к самой полной базе всех закупок и тендеров, пройдите короткую регистрацию по ссылке получить доступ.

Сопроводительные письма. Сопроводительное письмо составляется при отправке адресату каких-либо документов или материальных ценностей. Оно оправдывает себя лишь в тех случаях, ког да содержит какие-либо дополнительные разъяснения к приложечным к нему документам или если предлагаемые документы включают несколько листов.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Маркшейдер обязуется по заданию Заказчика на основании предоставленного им проекта (и проекта маркшейдерских работ) выполнить маркшейдерские работы, а Заказчик обязуется принять результаты работ (далее — Результат) и оплатить стоимость работ. 1.2. Маркшейдер обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

Методы получения и исследования наноматериалов и наноструктур. Лабораторный практикум по нанотехнологиям.

Стороны ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем окончания квартала, подписывают акт сверки взаиморасчетов по состоянию на последнее число квартала.

Понять, как, принципиально, строится работа, можно на примере договора о комплексном сопровождении работы горнодобывающего производства.

  • анализируют проектные и ранее наработанные геолого-маркшейдерские документы;
  • составляется недостающая (по различным причинам) маркшейдерская документация;
  • рассчитывается приемлемый график разработки полезного ископаемого.

Внимание! Доступ к системе возможен только после подтверждения администратором.

Вакансия компании Ооо Чоо Элит-Охрана. Прямой работодатель. Более 10 лет на охранном рынке. Более 1500 объектов. В связи с вновь открывшимися вакансиями проводит набор сотрудников на новые объекты. Обязанности: Кпп. Патрулирование. …

Обязанности: -Комплектовка -Упаковка -Погрузка-разгрузка товаров Требования: Опыт работы не обязателен Желание работать и зарабатывать Условия: Стабильная зарплата честные выплаты бесплатное проживание бесплатное питание спецодежда …

Тема 3.5. Организация и проведение производственного экологического контроля на предприятии. Рабочая документация производственного экологического контроля.

Единая платформа позволяет упросить работу с тендером – от поиска закупки до заключения контракта как для одного специалиста, так и при работе в команде.

https://www.youtube.com/watch?v=XFnj2rrlHqo

Выполняет комплекс геодезических работ, обеспечивающих точное соответствие проекту геометрических параметров, координат и высотных отметок зданий и сооружений при их размещении и возведении.

В каждом конкретном случае могут потребоваться различные документы. В том числе разрешения, лицензии, бумаги о штате сотрудников, имуществе предприятия и прочая документация. Недостающую документацию получает предприятие в контексте оказания услуги тендерного сопровождения.

Преимущества контрольной работы под заказ

Об утверждении Типовой программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организаций, …

Широкие возможности поиска закупок – от простых и быстрых запросов, до экспертного подбора скрытых тендеров.

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры. Методическое пособие к учебнику Н. Г. Пропирного, К. В. Савченко, Т. Ю.

Она может противоречить текущему законодательству или содержать коллизии (противоречия) между отдельными составными документами.

В чем суть тендерного сопровождения в Иркутске

Вся обработанная информация о состоянии горных работ, о характере и скорости деформаций массивов и поверхностей, о полноте, качестве и объемах добываемого полезного ископаемого поступает руководству.

На указанный Вами адрес эл.почты отправлено письмо с инструкциями для восстановления пароля.

Все вышеперечисленные обязанности маркшейдеров требуют высокой квалификации. Цена ошибок маркшейдеров велика.

Закон о митингах (Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»).

После того, как подходящий тендер найден (подробнее о поиске тендеров ), участнику необходимо получить качественные консультационные услуги по сопровождению в госзаказе или коммерческих закупках.

Внимание! Поиск заявок, срок действия которых на настоящий момент истёк, не ведётся.

Видео:Договор подряда | Юридическая консультация RosCoСкачать

Договор подряда | Юридическая консультация RosCo

Договор на проведение изыскательных работ

Договор подряда на выполнение маркшейдерских работ

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:

1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).

1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.

2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:

2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.

2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.

2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.

2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.

2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.

2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.

2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:

3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).

3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).

3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.

3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.

3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.

3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1.1. Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения.

4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).

4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.

4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:

4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.

4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.

4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:

5.1.1. Инженерно-топографический план участка.

5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.

5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.

6.3.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.

7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.

7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.

7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.

7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.

7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.

9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.

9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.

9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.

9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Лот № 1 Запроса предложений № 817466Право заключения договора на оказание услуг по маркшейдерскому обслуживанию карьера

Озерск, Челябинская область, санитарно-защитная зона ФГУП «ПО «Маяк» Дата и время рассмотрения заявок:22.05.2017 23:59 Порядок предоставления документации по закупке:Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. Критерии оценки:1. Цена договора; 2.

Квалификация участника; 2.1. Опыт участника процедуры закупки. / заявка /

590 000,00 руб.

(Цена с НДС)Подписано ЭП Каримов Р.Ж.04.05.2017 10:24:31Всего: 1. АО «Центр развития экономики» © 2002—2020

Договор на выполнение маркшейдерских работ

Осуществляет необходимые геодезические измерения и ведет полевую документацию.

1.4.3. Осуществляет привязку проектов горных выработок, сооружений, трасс и других объектов к условиям местности и переносит их в натуру. 1.4.4. Наносит на территории объекта и прилегающей территории маркшейдерскую опорную сеть.

Маркшейдерские опорные сети на земной поверхности создаются методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии 4 классов, 1 и 2 разрядов, нивелированием III и IV классов в соответствии с установленными требованиями, в том числе с использованием спутниковой аппаратуры.

1.4.5. Определяет и своевременно наносит на горно-графическую документацию опасные зоны возможного прорыва воды и газа в действующие выработки, зоны повышенного горного давления, газодинамических проявлений, выбросов и горных ударов.

1.4.6. Участвует в составлении планов и соответствующих разделов проектов проведения горных, геолого-разведочных и других работ, а также осуществлении контроля за их выполнением. 1.4.7.

Видео:6.4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работСкачать

6.4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Договор на услуги главного маркшейдера

Договор подряда на выполнение маркшейдерских работ

Работник принимается в ________________________________ на должность геодезиста. Работа по настоящему договору является для Работника основной. 1.3. Местом работы Работника является _________________________________, расположенн____ по адресу: _________________________________.

Также местом работы является местность, куда направляется экспедиция в соответствии с распоряжением Работодателя. (Вариант: Настоящий трудовой договор заключается на срок с «___»______________ ____ г.

по «___»__________ ____ г., основание: _____________________________.

Дата начала работы: «___»__________ ____ г.). 2.2.

Должностная инструкция маркшейдера (маркшейдера I, II категории)

1.

1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке. 1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________. 1.5.

Работник должен знать: законы и иные нормативные правовые акты в области геологического изучения, использования и охраны недр и окружающей среды; организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производства маркшейдерских работ; перспективы развития и особенности проведения горных работ; правила, инструкции и условия производства маркшейдерских

Договор на геодезические работы

Предмет договора 1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проекта планировки и проекта межевания территории площадью ___________ га, расположенное по адресу: _______ . 2. Стоимость работ и порядок расчетов 2.1.

2.2.2. Второй платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% — ___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего договора.

Договор на выполнение маркшейдерских работ (примерная форма)

Маркшейдер (выбрать нужное по обстоятельствам): 1.4.1.

Своевременно и качественно выполняет маркшейдерское обеспечение работ при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, консервации или ликвидации объектов по добыче полезных ископаемых, подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 1.4.2. Осуществляет необходимые геодезические измерения и ведет полевую документацию. 1.4.3. Осуществляет привязку проектов горных выработок, сооружений, трасс и других объектов к условиям местности и переносит их в натуру.

1.4.4. Наносит на территории объекта и прилегающей территории маркшейдерскую опорную сеть.

📹 Видео

Договор строительного подрядаСкачать

Договор строительного подряда

Договор подрядаСкачать

Договор подряда

Договор подряда. Заказчик не платит аванс. Остановить работы? Правильно составить договор подрядаСкачать

Договор подряда. Заказчик не платит аванс. Остановить работы? Правильно составить договор подряда

Как ГРАМОТНО составить ДОГОВОР, для выполнения строительных или отдельных работ. 15 пунктов.Скачать

Как ГРАМОТНО составить ДОГОВОР, для выполнения строительных или отдельных работ. 15 пунктов.

Внесение изменений в проектную документацию на основании договора на ведение авторского надзораСкачать

Внесение изменений в проектную документацию на основании договора на ведение авторского надзора

Структура правоотношения по договору строительного подряда с участием технического заказчика/Зикун ИСкачать

Структура правоотношения по договору строительного подряда с участием технического заказчика/Зикун И

6.3. Бытовой подряд. Строительный подрядСкачать

6.3. Бытовой подряд. Строительный подряд

Договор подряда на отделочные работыСкачать

Договор подряда на отделочные работы

Порядок расторжения договора подряда. Досрочное и одностороннееСкачать

Порядок расторжения договора подряда. Досрочное и одностороннее

Особенности приемки работ по договорам строительного подряда. Скрытые и явные недостаткиСкачать

Особенности приемки работ по договорам строительного подряда. Скрытые и явные недостатки

ГПХ ИЛИ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР? ЧТО ЗНАЧИТ - ОФОРМЛЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ | 18+Скачать

ГПХ ИЛИ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР? ЧТО ЗНАЧИТ - ОФОРМЛЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ | 18+

⚡Договор подряда - сложные вопросы и судебная практика⚡ ВЕБИНАР М-СТАЙЛСкачать

⚡Договор подряда - сложные вопросы и судебная практика⚡ ВЕБИНАР М-СТАЙЛ

Посреднические договоры в судебной практике: основные проблемы и источники | Ширвиндт А.М.Скачать

Посреднические договоры в судебной практике: основные проблемы и источники | Ширвиндт А.М.

Лекция "Составляем договоры правильно: риски и нюансы"Скачать

Лекция "Составляем договоры правильно: риски и нюансы"

7.6. ПосредничествоСкачать

7.6. Посредничество

Практические вопросы применения положений ГК о строительном подряде | Антон ПомазанСкачать

Практические вопросы применения положений ГК о строительном подряде | Антон Помазан
Поделиться или сохранить к себе: