Подрядчик обязуется: 4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно смете качественно и в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ материалы, строительное оборудование и технику.
4.1.2.
Известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и о готовности к сдаче объекта Заказчику. 4.1.3.
Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.4. Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги [место заключения договора] [число, месяц, год] [Полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф.
И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.
], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.
Если объемы работ или стоимость материалов в ходе выполнения работ по укладке асфальтового покрытия превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении стоимости работ.
3.5.
Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с утвержденным Графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 3.6. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [срок] дней с момента выставления счета Подрядчиком. 3.7. Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ.
3.8. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [срок] дней с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору и сдачи результата работ государственной комиссии. 4.
Права и обязанности сторон 4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. 5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере % от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.
5.6. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 4.3. Заказчик вправе: 4.3.1.
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 4.3.2.
Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
4.3.3.
- Договор подряда на ремонт дороги
- 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
- Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги
- 5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
- Цена договора подряда на ремонт дороги
- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
- Договор подряда на выполнение работ по укладке асфальтобетонного покрытия — Юрист
- Договор на ремонтные работы
- Договор на благоустройство территории
- Решение от 30 октября 2015 г. по делу № А65-30716/2014
- Договор по укладке асфальта образец
- Право заключение договора подряда на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог общего пользования
- Примерная форма договора подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
- Договор | Дорожное строительство в Саратове
- Договор подряда №_____/_____
- 1. Предмет договора
- 2. Срок действия договора
- 3. Права и обязанности сторон
- ки выполнения работ
- plbarber.ru
- Договор подряда на асфальтирование дороги
- Договор на оказание услуг по ремонту дороги
- Договор подряда асфальтирование территории
- Договор подряда асфальтирования
- 📺 Видео
Договор подряда на ремонт дороги
Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств. 7.6. Ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ, несет Подрядчик.
7.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильной его эксплуатации. 7.9.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____ % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___ % от не оплаченный в срок суммы за каждый день просрочки. 5.4.
Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 5.5.
Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.
5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Акта выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ. 5.7.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п.
5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги
Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
2.2.4.
В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.
2.3. Заказчик обязуется: 2.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика. 2.3.2.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1.
В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, Стороны решают такие разногласия путем переговоров и, в случае если переговоры не принесут результата, – путем направления письменных претензий. Сторона, получившая претензию, обязана уведомить об этом лицо, ее направившее, в течение _________ с момента получения такого письма.
https://www.youtube.com/watch?v=2HowmlE0yqo
Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее _________ с момента ее получения. 5.2. Лицами, уполномоченными на получение претензий, являются: 5.2.1. Со стороны Подрядчика – ___________________ (Ф.И.О., должность).
5.2.2. Со стороны Субподрядчика – ___________________ (Ф.И.О., должность). 5.3. В случае если результат переговоров и/или претензионной работы не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в арбитражный суд ___________________ (указать наименование суда, которому подсудно дело).
Цена договора подряда на ремонт дороги
Цена не является существенным условием соглашения. Цена включает в себя компенсацию издержек, понесенных подрядчиком при исполнении обязательств по договору, и вознаграждение за выполненную работу.
Особенностью договора является возможность установления цены соглашения в виде сметы, оформляемой в качестве приложения или одного из разделов договора.
Смета включает в себя несколько разделов: расходы на оборудование и материалы, расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на выплату заработной платы, вознаграждение подрядчика и т.д.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Подрядчик обязуется: 2.1.1. В течение _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора представить Субподрядчику: а) задание Подрядчика; б) пакет проектной документации на ремонт, который включает в себя следующие документы: _____________________________________. 2.
1.2.
Оказать следующее содействие Субподрядчику: а) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________; б) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________; в) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________; г) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________. 2.1.3. Не позднее _________ с момента получения от Субподрядчика проектов Сметы и Графика работ утвердить указанные документы или представить мотивированные возражения.
2.1.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.
2.1.5. Не позднее _________ с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности результата работ к приемке принять работы и документы, указанные в пп. 2.2.6 настоящего Договора. 2.1.6.
В случае внесения изменений в переданную Субподрядчику рабочую документацию Подрядчик обязан не позднее чем за _____ дней до начала производства работ по измененной документации передать Субподрядчику уточненную документацию в _____ экземплярах, а также уточнить по согласованию с Субподрядчиком договорную цену.
2.1.7. Передать разрешение на производство специальных работ, на выполнение которых требуется согласие соответствующих организаций, за _____ дней до начала работ. 2.2. Субподрядчик обязуется: 2.2.1. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, указанных в пп.
2.1.1 настоящего Договора, составить Смету и График работ и направить на утверждение Подрядчику.
2.2.2. Не позднее _________ с момента утверждения Подрядчиком Сметы и Графика работ приступить к выполнению работ при условии выполнения Подрядчиком своих обязанностей, предусмотренных пп. 2.1.2 настоящего Договора. 2.2.3.
2.2.4.
Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора, приложений к нему, проектной документации, обязательными для применения ГОСТами, санитарными правилами и нормами, требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 2.2.5. Завершить работы в срок, указанный в Графике работ (не позднее «___»__________ ____ г.), по завершении уведомить Подрядчика о готовности результата работ к приемке.
2.2.6. К «___»__________ ____ г.
(дата приемки работ) подготовить оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.
2.2.7.
Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 2.2.8. Устранять по требованию Подрядчика и за его счет недостатки, за которые Субподрядчик не несет ответственности. 2.3. Подрядчик вправе: 2.3.1.
Вносить изменения в проектную документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в Смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем Договоре работ. 2.3.2.
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением Графика, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика. 2.3.3.
Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Сторонами.
2.3.4. Иметь доступ на объект ремонта участка дорожного покрытия в течение срока действия настоящего Договора. Доступ означает возможность Подрядчика и его представителей проверять соответствие выполняемых Работ условиям настоящего Договора и приложений к нему, а также ____________________ (иные законные полномочия).
2.3.5. Устранить выявленный брак в работах своими силами или поручить выполнение ремонтных работ третьим лицам. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Субподрядчиком.
2.3.6. Требовать от Субподрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 2.3.7.
Требовать от Субподрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором. 2.3.8.
В случае досрочного исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
Видео:Договор подрядаСкачать
Договор подряда на выполнение работ по укладке асфальтобетонного покрытия — Юрист
Бесплатная консультация по телефону:+7(499)495-49-41 Компания «СК-Лидергрупп» осуществляет строительство и асфальтирование дорог и территорий в Москве, Мытищах, Королёве, Щёлково, Ивантеевке, Пушкино, Сергиев Посаде, Хотьково, Ногинске, Черноголовке, Дмитрове. Также наша компания выполняет асфальтирование дворов, тротуаров, площадок, стоянок, парковок, придомовых территорий в Москве, Мытищах, Королёве, Щёлково, Ивантеевке, Пушкино, Сергиев Посаде, Хотьково, Ногинске, Черноголовке, Дмитрове.
Договор на ремонтные работы
на ремонтно-строительные работыг.
«» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика, по адресу , согласно техническому заданию (проектной документации), смете, приведенной в Приложении №1, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.1.2.
Виды работ, объем работ, единичные расценки на работы, составляющие предмет настоящего договора, определяются сметой (Приложение №1 к настоящему договору) и являются неотъемлемой частью настоящего договора.1.3.
Договор на благоустройство территории
Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.
1.2. Указанный в п. 1 договора участок дороги протяженностью км расположен . 1.3. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик.
Решение от 30 октября 2015 г.
по делу № А65-30716/2014
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАНКремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014E-mail: (843) 294-60-00Именем Российской ФедерацииРЕШЕНИЕг.
https://www.youtube.com/watch?v=Uk1m-HXlVKc
Казань Дело №А65-30716/2014Дата принятия решения в полном объеме 30 октября 2015 годаДата оглашения резолютивной части решения 23 октября 2015 годаАрбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Пармёновой А. С.
, при составлении протокола судебного заседания помощником Носовой Л.
М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Капитал-ресурс», г.
Казань, (ОГРН 1141690020724, ИНН 1659143877) к обществу с ограниченной ответственностью «Фарад», г.Казань, (ОГРН 1031630203494, ИНН 166001001) о взыскании 763 005 рублей 24 копеек задолженности,с участием:от истца – Каюмов И.
З., доверенность
Договор по укладке асфальта образец
Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по асфальтированию дороги «___»__________ ____ г.
______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.
В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по укладке асфальтового покрытия дороги в объеме __________________________________ по адресу: ______________________________________, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Выполнить работу по асфальтированию дороги своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2.
Право заключение договора подряда на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог общего пользования
/ /ПечатьНомер извещения31705256702Уникальный номер закупкиНаименование закупкиВалюта процедурыRUBСпособ закупкиЗапрос предложенийДата публикации24.06.2017 14:07Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ, по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.08.07.201708.07.201730.06.201725.06.
201725.06.201725.06.
2017Наименование организатораОрганизаторЮридический адрес394007, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Спортивная Набережная, 4Почтовый адрес394026, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, проспект Труда, 91Контактный телефон7-473-2205416ФаксАдрес электронной контактного
Примерная форма договора подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ГК РФ, Строительных норм и правил «Автомобильные дороги», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 20 августа 1985 г.
N 133. Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги [место заключения договора] >[число, месяц, год] > [Полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф.
И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.
], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.
Возможно Вас так же заинтересует:
Договор | Дорожное строительство в Саратове
Skip to content
Н иже представлен образец договора подряда на ремонт дорог
Договор подряда №_____/_____
г.Саратов
«_____»_____________20___г
________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок, выполнить работы, указанные в п.1.2. Договора (далее – «работы») по адресу____________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную Договором цену.
1.2.
и объем работ указаны в Смете (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.3. В случаях, оговоренных в п.8.1.
Договора, содержание и объем работ могут изменяться, что влечет изменение стоимости и срока работы, о чем составляется Дополнительное соглашение к Договору, вступающее в силу и становящееся неотъемлемой частью Договора с момента его подписания сторонами.
2. Срок действия договора
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.3.1.2.
Проводить работы в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил (СНиП), правил пожарной безопасности, техники безопасности и санитарных норм.3.1.3.
В течении трех рабочих дней со дня получения письменного запроса давать Заказчику письменные объяснения о выполнении работ, а также незамедлительно давать устные объяснения.3.1.4.
Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы в случае: непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе проведения работ; отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ.3.1.5. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке работ.
3.1.6. По завершении работ передать объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
3.2. Заказчик обязуется:3.2.1. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренным Договором.3.2.2. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.3.2.3.
Оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, установленных Договором.3.2.4. Предоставить Подрядчику в соответствии с условиями договора необходимые материалы.3.2.5.
Обеспечить готовность объекта к проведению работ, а также свободный доступ Подрядчика на объект.
3.2.6. Согласовать с контролирующими и эксплуатирующими организациями все работы.Все платежи контролирующим и эксплуатирующим организациям оплачивает Заказчик.
3.3. Заказчик вправе:3.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.3.3.2.
В любое время до сдачи работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до уведомления об отказе от исполнения Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения Договора.3.3.3.
По своему выбору в случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с недостатками, которые делают его не пригодным для использования, потребовать от Подрядчика: замены результата работ ненадлежащего качества (повторного выполнения работ); либо безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; либо соразмерного уменьшения установленной за работы цены.
3.3.4. Если отступления в работах от условий Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
3.4. Подрядчик вправе:3.4.1. Сдать объект досрочно.3.4.2. Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работ Подрядчику, если по характеру работ такой возврат возможен.3.4.3.
Подрядчик вправе привлекать для работы по данному Договору субподрядчиков. Всю ответственность за результат работ субподрядчиков несет Подрядчик.3.4.4. В случае неисполнения Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных п.п.3.2.3, 3.2.4 и 3.2.
5 Договора, Подрядчик вправе приостановить работы, уведомив об этом Заказчика, до момента исполнения Заказчиком своих обязательств. Срок исполнения работ при этом увеличивается на период вынужденной приостановки работ Подрядчиком в одностороннем порядке.3.4.5.
Подрядчик вправе увеличить срок исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика, в связи с технологической необходимостью, если возникновение этих обстоятельств нельзя было разумно предвидеть в момент заключения Договора.
3.5. Права и обязанности сторон, не оговоренные Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
ки выполнения работ
4.1. Дата начала работ «_____»________________20____года.
4.2. Дата окончания работ «_____»_________________20____года.
4.3. Срок может быть увеличен Подрядчиком в одностороннем порядке согласно п.п.3.4.4. и 3.4.5. Договора.
plbarber.ru
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке результата работ государственной комиссией. 7. Ответственность сторон 7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 7.2.
Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.
7.3. ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по асфальтированию дороги г. _____________ «___»__________ ____ г.
______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.
Видео:Договор подряда. 5 основных ошибок при заключении и исполнении договора. Юрист про договор подрядаСкачать
Договор подряда на асфальтирование дороги
} Н иже представлен образец договора подряда на ремонт дорог г.Саратов «_____»_____________20___г ________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель 1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок, выполнить работы, указанные в п.1.2.
Договора (далее – «работы») по адресу____________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную Договором цену. 1.2. и объем работ указаны в Смете (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.3. В случаях, оговоренных в п.8.1. Договора, содержание и объем работ могут изменяться, что влечет изменение стоимости и срока работы, о чем составляется Дополнительное соглашение к Договору, вступающее в силу и становящееся неотъемлемой частью Договора с момента его подписания сторонами.
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств. 3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1.
Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта. 3.1.2. Проводить работы в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил (СНиП), правил пожарной безопасности, техники безопасности и санитарных норм.
3.1.3. В течении трех рабочих дней со дня получения письменного запроса давать Заказчику письменные объяснения о выполнении работ, а также незамедлительно давать устные объяснения.
3.1.4.
Договор на оказание услуг по ремонту дороги
Добрый день!
Ситуация. Несколько предприятий (больше 10ти) договорились о ремонте подъездной общей дороги. Компании разные, с разными автопарками — от легковых авто до фур. Составлена смета, все оценено.
https://www.youtube.com/watch?v=tfDNB9AMNq8
Нужно заключить договор оказания услуг. 1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ГК РФ. Доли можно определить по соглашению (произвольно или условно).
Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.
Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги [место заключения договора] [число, месяц, год] [Полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.
], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф.
Договор подряда асфальтирование территории
- Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дорогиКонтракт на асфальтирование территорииДоговор подряда на выполнение работ по асфальтированию дорогидоговора по типамДоговор на выполнение работ по благоустройству дворовой территорииДоговор на ремонт дорожного покрытияВыполнение работ по асфальтированию дорожки на территории детского садаКонтракт на асфальтирование территорииДоговор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги Договор подряда N ______ на выполнение работ по благоустройству дворовой территории г. _________________ «___» ________ ___ г.
___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», (наименование юридического лица)в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.)_______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, доверенности)____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в (наименование или Ф.И.О.)лице ___________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.)_________________________________________________, с другой стороны, вместе (Устава, доверенности или паспорта)именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет и цель Договора 1.1.
Договор подряда асфальтирования
- Как составить образец договора на уборку и вывоз снегаПредмет и цель ДоговораПорядок выполнения работ и оплатыПорядок сдачи-приёмки работРуководства, Инструкции, Бланкидоговор на асфальтирование территории образецппр на асфальтирование образецсмета на асфальтирование дороги образецдоговор на услуги манипулятора образецдоговор на проведение монтажных работ образецдоговор на оказание правовой помощи образецдоговор на озеленение офиса образецдоговор на оказание транспортных услуг образец рбдоговор на аренду персонала образецсредство от накипи электролюкс инструкцияТОО «Aктау Center Stroy»Договор возмездного оказания услуг или договор подряда?Разны й предмет договораТребования к сторонам в договореТребования к срокам выполнения работСроки оплаты по договоруОтказ от исполнения договораПоложения каких статей ГК РФ применять к договоруСудебная практика Как составить образец договора на уборку и вывоз снега Разовый договор на вывоз снега представляет собой разновидность бытового, арендного или строительного подряда. При необходимости выполнения периодических работ заключается вариант долгосрочного договора на вывоз снега в Москве.
Образец документа на заключение подряда можно скачать на нашем сайте.
Риже пÑедÑÑавлен обÑÐ°Ð·ÐµÑ Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð²x»,»word_count»:1691,»direction»:»ltr»,»total_pages»:1,»rendered_pages»:1}
📺 Видео
6.4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работСкачать
Строительство дорог: 11 этапов асфальтирования на реальном объектеСкачать
6.1. Понятие и условия договора подрядаСкачать
Как ГРАМОТНО составить ДОГОВОР, для выполнения строительных или отдельных работ. 15 пунктов.Скачать
Договор строительного подрядаСкачать
Лк. 8. Особенности договора на выполнение проектных и изыскательских работ. Татьяна ПлиеваСкачать
6.2. Права и обязанности сторон по договору подрядаСкачать
Зимняя плитная подъездная дорога из плит 3х175 от ГефестАвтоСкачать
Договор подряда | Юридическая консультация RosCoСкачать
Сколько стоит асфальтирование дороги? 12 факторов, влияющих на цену асфальта!Скачать
Укладка асфальта по всем правилам. Какая дорога переживет много зим?Скачать
Бизнес на асфальтировании дорог с нуля часть 8 Ошибки и рекомендацииСкачать
Как проверять укладку асфальта во время работ #асфальтирование #строительстводорогСкачать
Проект асфальтирования площадки. Как все предусмотреть и грамотно реализовать?Скачать
Асфальтирование и строительство дорогСкачать
Асфальтирование дорог технологияСкачать
Без этого асфальт долго не прослужит! Подготовка к асфальтированию. // асфальтирование инструкцияСкачать
М. Шабанов проверил ход работ по асфальтированию дорог в с. Султанянгиюрт.Скачать