Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. 2.3.2.
При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта. 2.3. Заказчик вправе: 2.3.1.
В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.
Внимание
Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до 300 куб.
метров возникает лишь при условий, если гражданину земельный участок представлен для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Лучшим типом топливной древесины являются породы твердых лиственных деревьев, таких как: бук, береза, ясень, клён и рябина.
Популярна у потребителей за специфический треск, издаваемый при горении, является также хвойная древесина. К сожалению, эта древесина создает большую пожарную опасность (выделяет больше смолы, а при сжигании появляется большее накопление креозота в трубе).
Разжигание огня Для камина следует использовать только сухую древесину. Нельзя употреблять крашеную древесину, прессовано-импрегнированную, либо пластик, содержащий хлор, например, ПХВ. Они выделяют много вредных газов.
- договора по типам
- Договор на заготовку и вывозку древесины образец
- Договор на заготовку и вывозку древесины
- Договор на заготовку и вывозку древесины с физ лицом образец
- Договор подряда на заготовку древесины образец
- Приложение N 3. Образец договора подряда на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд
- Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом
- Договор подряда на заготовку древесины
- Образец договора подряда на переработку, заключаемый между юридическими лицами
- договора по типам
- Договора гпх для лесозаготовок
- Договор подряда с физическим лицом на заготовку леса
- Договор подряда на расчистку территории от лесных насаждений (раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка площади)
- АКТ передачи объекта для производства работ
- Акт приемки помещения после ремонта
- Акт приема-передачи помещения после ремонта: бланк
- Договор подряда на заготовку древесины с физ лицом образец
- Заготовка древесины
- 🎥 Видео
договора по типам
Важно
Подтверждением оказания услуг Исполнителем является акт приема-передачи оказанных услуг, подписанный обеими сторонами. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Обязанность «Заказчика»: 2.1.1. Заказчик обязан своевременно предоставить пакет документов на право рубки ухода и прочих рубок Исполнителю.
2.1.2.
Заказчик обязуется принять оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором. 2.1.3. Заказчик не вправе привлекать для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, иных лиц. 2.2. Права «Заказчика»: 2.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем.
2.2.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата услуг отказаться от договора, приостановив работу Исполнителя, если во время оказания услуг станет очевидным, что они не выполняются ненадлежащим образом и с нарушением действующего законодательства РФ. 2.3.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: ГПКК «Красноярское управление лесами» Юридический адрес: 2 Б ИНН// р/с в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал, г. Красноярск к/сч E-mail: *****@***RU Заместитель директора Исполнитель: КПП Юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Вороковка, ул. Советская, 29 Б.
Контактные телефоны 8 (391 Расчетный счет №, В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г. Красноярск, К/счет Директор АКТ приема – передачи оказанных услуг « » г. Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.
№ 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 1.
Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 2.1.2.
В ходе выполнения работ соблюдать требования Лесного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности. 2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины и настоящим Договором.
2.1.4. Представить Заказчику акт сдачи-приемки заготовленной древесины. 2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком.
https://www.youtube.com/watch?v=xSysiRBcAZ0
Заказчик принял, а Исполнитель оказал услуги по валке древесины определенные договором оказания услуг № от года в объеме куб/м. 2. Стоимость оказанных услуг составляет руб. коп., НДС не облагается. 3. Услуги в принятой части оказаны качественно, стороны друг к другу претензий по указанным вопросам не имеют.
Заказчик: ГПКК «Красноярское управление лесами» Юридический адрес: 2 Б ИНН// р/с в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал, г. Красноярск к/сч E-mail: *****@***RU Заместитель директора Исполнитель: КПП Юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Вороковка, ул. Советская, 29 Б. Контактные телефоны 8 (391 Расчетный счет №, В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г.
Договор на заготовку и вывозку древесины образец
Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 2.1.2.
В ходе выполнения работ соблюдать требования Лесного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности. 2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины и настоящим Договором.
2.1.4. Представить Заказчику акт сдачи-приемки заготовленной древесины. 2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком.
Договор на заготовку и вывозку древесины
В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем допущенных недостатков и сроков их устранения за счет «Подрядчика». 5. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства). 5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору подряда, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 6. Заключительные положения. 6.1. Настоящий договор подряда вступает в силу с момента его подписания.6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или Договором.6.3.
Договор на заготовку и вывозку древесины с физ лицом образец
Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. 2.3.2.
При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта. 2.3. Заказчик вправе: 2.3.1.
В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.
Видео:Бевзенко Р.С. - 4 Договор подрядаСкачать
Договор подряда на заготовку древесины образец
Договор подряда на заготовку древесины
г. [ место заключения договора ]
[ число, месяц, год ]
[ Полное наименование заказчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
[ полное наименование подрядчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [ координаты лесного участка ], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [ реквизиты договора ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами.
1.3. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом [ наименование субъекта РФ ], лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.
1.4. Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно — каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют акт сдачи-приемки заготовленной древесины.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины — не позднее [ число, месяц, год ]. Окончание работ — [ число, месяц, год ].
2.2. Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по заготовке древесины в штабеля составляет [ сумма цифрами ] рублей за 1 куб. м. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины.
3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [ вписать нужное ] рублей под заготовку древесины, которые входят в стоимость работ по настоящему договору.
3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [ значение ] дней после подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.
4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. В целях заготовки древесины осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.
4.3.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.
4.3.3. Удерживать заготовленную древесину до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование.
5. Ответственность сторон
5.1. Подрядчик несет ответственность за:
— недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования;
— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;
— нарушение конечного срока работы;
— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
6.2. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров.
https://www.youtube.com/watch?v=xbiCUZIj72s
Читайте так же: Если наследник не вступил в наследство в течение 6 месяцев
7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [ местонахождение арбитражного суда ].
7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ значение ] дней с даты получения претензии.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик [ вписать нужное ]
Подрядчик [ вписать нужное ]
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.
Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Примерная форма договора подряда на заготовку древесины
Разработана: Компания «Гарант», февраль 2018 г.
Приложение N 3. Образец договора подряда на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд
к постановлению Главы Томского
района (Главы Администрации)
от 27 марта 2008 г. N 80
Образец договора подряда N______
на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд
________________________ «_____»____________2008 г.
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) от собственного имени, с одной стороны и
действующего на основании _______________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. «Стороны» заключили настоящий договор в целях рационального использования лесных ресурсов и оказания услуг по заготовке древесины для собственных нужд, выделенных «Заказчику» на основании договора купли-продажи от «____»200_____года N_________
в объеме _________________(_______________________________) куб. м. древесины
по хозяйству _________________________________________________ на территории
_______________________________________________ лесхоза (далее «Лесхоз») для
2. «Заказчик» передает «Исполнителю» подлинник документа, подтверждающего право «Заказчика» на заготовку древесины (договор купли — продажи древесины для собственных нужд).
3. «Исполнитель» осуществляет заготовку, погрузку-разгрузку, вывозку древесины, переработку древесины на пиломатериал, поставку «Заказчику» пиломатериала, (далее — «Мероприятия»).
4. «Исполнитель» в установленном порядке с участием «Заказчика» сдает отработанную лесоделяну уполномоченному надзорному органу.
5. «Исполнитель» согласовывает с «Заказчиком» ассортимент, количество и качество поставляемого пиломатериала.
6. «Исполнитель» из ________(______) куб. м.__________________ леса на корню предоставляет
«Заказчику» пиломатериал в объеме не менее _______________(__________) куб. м.
7. «Исполнитель» доставляет пиломатериал в объеме, указанном в пункте 7.1. настоящего договора по адресу _______________, при этом «Заказчик» гарантирует оплату за доставку в размере ____________________________(_____________________________) рублей.
8. «Исполнитель» обязуется:
— не допускать при выполнении подрядных работ нарушений технологии лесосечных работ, лесного законодательства при исполнении обязательств по настоящему договору.
— осуществлять «Мероприятия» и выполнение обязательств по настоящему договору самостоятельно, с привлечением необходимого оборудования и персонала, не допуская к работам иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
— выполнить «Мероприятия», предусмотренные настоящим договором.
9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств.
11. По взаимному согласию «Сторон» в настоящий Договор могут вноситься изменения либо дополнения, которые оформляются письменным соглашением «Сторон». Изменения либо дополнения к настоящему Договору имеют обязательную силу для подписавших «Сторон».
12. «Стороны» обязаны в письменном виде информировать друг друга в течении трех дней об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и: своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору
13. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».
14. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом
За неисправимые нарушения «Заказчик» выплачивает штраф согласно пунктам ответственности за нарушения ООО « » по до говору аренды лесного участка № года по участковому лесничеству. (Приложение № 1 к договору подряда).3.7.
Видео:Как начать работать на заготовке древесины.Скачать
Договор подряда на заготовку древесины
Контактное лицо от организатора.
Изменения к типовой форме FIDIC-контракта согласуются Сторонами в Особых условиях. Можно выделить ряд особенностей Желтой книги по сравнению с обычным договором строительного подряда, составленным на основе норм гражданского законодательства РФ. 1.
По условиям Желтой книги проектная документация разрабатывается Подрядчиком.
Мы решили для начала выслушать и понять, что случилось. Рассказывает ситуацию. У него в собственности есть экскаватор. К нему обратились заказчики и попросили произвести земельные работы для последуюшего сооружения фундамента.
Заключили договор подряда стоимостью около 400 000 ₽.
Образец договора подряда на переработку, заключаемый между юридическими лицами
на переработкуг. «» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.
По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы (готовую продукцию) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре. Форма задания Заказчика приведена в Приложении №1 к настоящему договору.Задания от имени Заказчика могут подписывать .1.2.
Исполнитель несёт ответственность за самовольные рубки в радиусе 300 м от границ лесосеки. 4.5.
Исполнитель проводит лесовосстановительные мероприятия за свой счет, если при осуществлении валки леса Исполнитель, в нарушение условий настоящего договора, уничтожил подрост либо древесно-кустарниковую растительность. 4.6.
Досрочное расторжение договора производится в случае грубого нарушения технологии валки леса и нарушения лесного Законодательства РФ.
4.7. Внимание В случае не соблюдения требований п.2.3.4., 5.4.
, а также нарушения Исполнителем технологического процесса, действие настоящего договора приостанавливается, до момента устранения выявленных нарушений. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1. Настоящий договор действует с момента заключения по 31.12.2012г. 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 5.2.1.
По взаимному соглашению сторон. 5.2.2.
Приемка работ по заготовке древесины осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 3.4.
По окончании работ Подрядчик сообщает Заказчику (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности результата работ к сдаче.
https://www.youtube.com/watch?v=tfDNB9AMNq8
После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки заготовленной древесины, а также исполнительную документацию.
3.5. Заказчик в течение дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки заготовленной древесины или мотивированный отказ от подписания акта. 3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.
договора по типам
По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [координаты лесного участка], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [реквизиты договора], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2.
Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами. Загрузка страницы Для достижения наибольшей эффективности созданы совместные группы из числа сотрудников экономической безопасности и ГИБДД.
Договора гпх для лесозаготовок
Возрасты рубок и порядок исчисления расчетной лесосеки устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 6.
Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 7.
Граждане, юридические лица в целях заготовки древесины вправе осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.
Договор подряда с физическим лицом на заготовку леса
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 7.2.
Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2.Договор подряда может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон Статья 29 — Заготовка древесины 1.
Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. 2.
Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 3. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и перестойные лесные насаждения.
4. Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок. 5.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: ГПКК «Красноярское управление лесами» Юридический адрес: 2 Б ИНН// р/с в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал, г.
Договор подряда на расчистку территории от лесных насаждений (раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка площади)
Требования Заказчика к выполнению работ приведены в Задании (Приложение N _____).
1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке территории от лесных насаждений в следующие сроки: 1.2.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г. 1.2.2. Промежуточные сроки — «__»___________ ____ г.
АКТ передачи объекта для производства работ
г.__________________ | «___» ____________ 20__ г. |
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик в лице __________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Акт приемки помещения после ремонта
Соглашение на проведение работ подразумевает, что подрядчик (он же исполнитель) будет выполнять их для заказчика за договорную плату в определенном заранее и согласованном между сторонами объеме.
Это указывает на один из обязательных признаков такого соглашения – возмездность. Подтвердить проведение оплаты можно довольно просто. Стороне достаточно просто предъявить банковскую выписку, подтверждающую целевой перевод средств.
https://www.youtube.com/watch?v=Uk1m-HXlVKc
Но чтобы считать сделку «закрытой», завершением должно служить именно составление и подписание акта о приеме-передаче определенного вида и объема работ. Именно этот документ можно считать наглядным свидетельством выполнения обязательств в рамках соглашения.
В каком порядке должен быть подписан акт приема-передачи выполненных работ
Как только подряд оканчивается, на место проведения работ должны быть приглашены лица, представляющие интересы заказчика.
Акт приема-передачи помещения после ремонта: бланк
Бланк акта здесь.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Рекомендуемое
(постановление № 279 от 20.12.73)
УТВЕРЖДАЮ
«____» _________________ 19 г.
приемки в эксплуатацию приемочной комиссией
законченного капитальным ремонтом объекта
______________________
(наименование объекта)
гор. ___________________
место нахождения «_____» ___________ 19 г.
Приемочная комиссия, назначенная ________________________________________________
председателя ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
членов комиссии ________________________________________________________________
представителей привлеченных организаций _________________________________________
(наименование привлеченной организации)
1.Капитальный ремонт ___________________________________________________________(наименование здания, сооружения)
осуществлялся генеральным подрядчиком (или хозспособом)
_______________________________________________________________________________(наименование генерального подрядчика)
выполнившим __________________________________________________________________(наименование работ)
и его субподрядными организациями _______________________________________________
_______________________________________________________________________________(наименование субподрядных организаций и выполненные ими специальные работы)
_______________________________________________________________________________(перечислить все предъявленные документы и материалы или перечислить их в приложениях к настоящему акту)
начало работ _________________________________________________________
Видео:6.1. Понятие и условия договора подрядаСкачать
Договор подряда на заготовку древесины с физ лицом образец
Но при любом варианте , на наш взгляд , следует открыть субсчёт второго порядка возвратные отходы… Продукция , ставшая результатом производственного процесса , учитывается на счете 26 готовая продукция.
Таким образом , открывается отдельный субсчет 10−7 , по которому давалец отражает материалы , переданные подрядчику для строительства объекта , списывая их со счета 10−8! С этитми рекомендация уже намучилась , читаю , а толку по моему не много… Подготовка заключений по результатам экспертизы технических условий и технических описаний ( по заявкам) образец договора на услуги по переработке древесины .
Заказчик в течение дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки заготовленной древесины или мотивированный отказ от подписания акта.
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.
Возмездное оказание услуг по заготовке хлыстовой древесины Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 2.2.2.
Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
https://www.youtube.com/watch?v=Lj6UrTovh5w
Казачинское лесничество, Галанинское участковое лесничество, квартал №63, выдел 16, на площади 15 га с общим объемом работ 362 м3
1.2. Лесосеки, указанные в п.1.1. настоящего договора, переданы Заказчику на основании договора купли-продажи лесных насаждений № 000 от 01.01.2001г.
— валка лесных насаждений;
— разработка лесосеки в соответствии с технологической картой;
— обрубка сучьев не более двух сантиметров от ствола;
— складирование в кучи порубочных остатков;
— трелевка;
— раскряжевка (4 или 6 метров с припуском 10-15 см.);
— формирование в штабель;
— укладка на перегнивание на месте рубки (без подроста);
— вывозка заготовленной древесины с лесосеки на нижний склад Исполнителя.
ГПХ??? И просто его назвать, допустим , договор на оказание услуг номер п/п???? И уже в самом договоре прописать все необходимые услуги? Спасибо Уточнение клиента 15 Декабря 2016, 03:09 Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.
ru Попробуйте посмотреть здесь: Вы можете получить ответ быстрее, если позвоните на бесплатную горячую линиюдля Москвы и Московской области: 8 499 705-84-25 Свободных юристов на линии: 6 Ответы юристов (2) Здравствуйте, Екатерина! Договором ГПХ считается договор, согласно которому исполнитель выполняет конкретную работу за определенный промежуток времени.
Окончив работу, вальщик леса и лесоруб обязаны: очистить от грязи и остатков древесины бензопилу и дополнительные приспособления; снять и промыть пильную цепь, сетку карбюратора и вентилятора, разместить пилу и инструменты на хранение либо подготовить их к транспортировке. 5.2.
По окончании работ Подрядчик сообщает Заказчику (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности результата работ к сдаче.
Заказчик принял, а Исполнитель оказал услуги по валке древесины определенные договором оказания услуг № от года в объеме куб/м. 2. Стоимость оказанных услуг составляет руб. коп., НДС не облагается.
Предлагаем ознакомиться Первичный листок нетрудоспособности это
3. Услуги в принятой части оказаны качественно, стороны друг к другу претензий по указанным вопросам не имеют.
Красноярск к/сч E-mail: *****@***RU Заместитель директора Исполнитель: КПП Юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Вороковка, ул. Советская, 29 Б.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 7.2.
Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 8.2.
Внимание
После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки заготовленной древесины, а также исполнительную документацию.
Заказчику на основании договора купли-продажи лесных насаждений № 000 от 01.01.2001г.
В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 4.9.
Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.
Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата услуг отказаться от договора, приостановив работу Исполнителя, если во время оказания услуг станет очевидным, что они не выполняются ненадлежащим образом и с нарушением действующего законодательства РФ.
2.3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по валке леса, указанные в п. 1.3 настоящего договора по рубкам ухода и прочим рубкам, надлежащим образом, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать результат Заказчику в установленный срок.
2.3.3.
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.
Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. 2.3.2.
При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта. 2.3. Заказчик вправе: 2.3.1.
В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.
Внимание
Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до 300 куб.
https://www.youtube.com/watch?v=TM6DQl7W1yE
метров возникает лишь при условий, если гражданину земельный участок представлен для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Лучшим типом топливной древесины являются породы твердых лиственных деревьев, таких как: бук, береза, ясень, клён и рябина.
Популярна у потребителей за специфический треск, издаваемый при горении, является также хвойная древесина. К сожалению, эта древесина создает большую пожарную опасность (выделяет больше смолы, а при сжигании появляется большее накопление креозота в трубе).
Разжигание огня Для камина следует использовать только сухую древесину. Нельзя употреблять крашеную древесину, прессовано-импрегнированную, либо пластик, содержащий хлор, например, ПХВ. Они выделяют много вредных газов.
Заготовка древесины
Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
https://www..com/watch?v=JT6mIpCQLww
Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы. 3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ 3.1.
🎥 Видео
6.4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работСкачать
Договор подрядаСкачать
Договор подряда. 5 основных ошибок при заключении и исполнении договора. Юрист про договор подрядаСкачать
Договор подрядаСкачать
Договор подрядаСкачать
Договор строительного подряда: что учесть заказчику?Скачать
Договор строительного подрядаСкачать
Договор подряда на отделочные работыСкачать
Договор подряда | Юридическая консультация RosCoСкачать
Договор подряда. Заказчик не платит аванс. Остановить работы? Правильно составить договор подрядаСкачать
Ольга Дученко | Договор строительного подряда: подводные камниСкачать
Споры о качестве выполненных работ по договору подрядаСкачать
Договор подряда – можно ли взыскать деньги, если заказчик не подписывает акты выполненных работ.Скачать
Экономия на налогах: договор подряда вместо трудовогоСкачать
⚡Договор подряда - сложные вопросы и судебная практика⚡ ВЕБИНАР М-СТАЙЛСкачать
6.2. Права и обязанности сторон по договору подрядаСкачать
Как правильно составить договор на строительство каркасного дома? Договор строительного подрядаСкачать