Акт выполненных работ по асфальтированию дороги (приложение к договору подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги)

Видео:Как правильно оформить накладную, акт выполненных работ и счет на оплатуСкачать

Договор | Дорожное строительство в Саратове

Skip to content

Н иже представлен образец договора подряда на ремонт дорог

Договор подряда №_____/_____

г.Саратов

«_____»_____________20___г

________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок, выполнить работы, указанные в п.1.2. Договора (далее – «работы») по адресу____________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную Договором цену.
1.2.

и объем работ указаны в Смете (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.3. В случаях, оговоренных в п.8.1.

Договора, содержание и объем работ могут изменяться, что влечет изменение стоимости и срока работы, о чем составляется Дополнительное соглашение к Договору, вступающее в силу и становящееся неотъемлемой частью Договора с момента его подписания сторонами.

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:3.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.3.1.2.

Проводить работы в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил (СНиП), правил пожарной безопасности, техники безопасности и санитарных норм.3.1.3.

В течении трех рабочих дней со дня получения письменного запроса давать Заказчику письменные объяснения о выполнении работ, а также незамедлительно давать устные объяснения.3.1.4.

Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы в случае: непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе проведения работ; отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работ.3.1.5. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке работ.

3.1.6. По завершении работ передать объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.2. Заказчик обязуется:3.2.1. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренным Договором.3.2.2. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.3.2.3.

Оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, установленных Договором.3.2.4. Предоставить Подрядчику в соответствии с условиями договора необходимые материалы.3.2.5.

Обеспечить готовность объекта к проведению работ, а также свободный доступ Подрядчика на объект.

3.2.6. Согласовать с контролирующими и эксплуатирующими организациями все работы.Все платежи контролирующим и эксплуатирующим организациям оплачивает Заказчик.

3.3. Заказчик вправе:3.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.3.3.2.

В любое время до сдачи работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до уведомления об отказе от исполнения Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения Договора.3.3.3.

По своему выбору в случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с недостатками, которые делают его не пригодным для использования, потребовать от Подрядчика: замены результата работ ненадлежащего качества (повторного выполнения работ); либо безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; либо соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

3.3.4. Если отступления в работах от условий Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.4. Подрядчик вправе:3.4.1. Сдать объект досрочно.3.4.2. Вместо устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работ Подрядчику, если по характеру работ такой возврат возможен.3.4.3.

Подрядчик вправе привлекать для работы по данному Договору субподрядчиков. Всю ответственность за результат работ субподрядчиков несет Подрядчик.3.4.4. В случае неисполнения Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных п.п.3.2.3, 3.2.4 и 3.2.

5 Договора, Подрядчик вправе приостановить работы, уведомив об этом Заказчика, до момента исполнения Заказчиком своих обязательств. Срок исполнения работ при этом увеличивается на период вынужденной приостановки работ Подрядчиком в одностороннем порядке.3.4.5.

Подрядчик вправе увеличить срок исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика, в связи с технологической необходимостью, если возникновение этих обстоятельств нельзя было разумно предвидеть в момент заключения Договора.

3.5. Права и обязанности сторон, не оговоренные Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

ки выполнения работ

4.1. Дата начала работ «_____»________________20____года.
4.2. Дата окончания работ «_____»_________________20____года.
4.3. Срок может быть увеличен Подрядчиком в одностороннем порядке согласно п.п.3.4.4. и 3.4.5. Договора.

Видео:Договор подряда – можно ли взыскать деньги, если заказчик не подписывает акты выполненных работ.Скачать

Договор подряда на выполнение работ по укладке асфальтобетонного покрытия — Юрист

Бесплатная консультация по телефону:+7(499)495-49-41 Компания «СК-Лидергрупп» осуществляет строительство и асфальтирование дорог и территорий в Москве, Мытищах, Королёве, Щёлково, Ивантеевке, Пушкино, Сергиев Посаде, Хотьково, Ногинске, Черноголовке, Дмитрове. Также наша компания выполняет асфальтирование дворов, тротуаров, площадок, стоянок, парковок, придомовых территорий в Москве, Мытищах, Королёве, Щёлково, Ивантеевке, Пушкино, Сергиев Посаде, Хотьково, Ногинске, Черноголовке, Дмитрове.

Договор на ремонтные работы

на ремонтно-строительные работыг.

«» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика, по адресу , согласно техническому заданию (проектной документации), смете, приведенной в Приложении №1, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену.1.2.

Виды работ, объем работ, единичные расценки на работы, составляющие предмет настоящего договора, определяются сметой (Приложение №1 к настоящему договору) и являются неотъемлемой частью настоящего договора.1.3.

Договор на благоустройство территории

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

1.2. Указанный в п. 1 договора участок дороги протяженностью км расположен . 1.3. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик.

Решение от 30 октября 2015 г.

по делу № А65-30716/2014

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАНКремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014E-mail: (843) 294-60-00Именем Российской ФедерацииРЕШЕНИЕг.

https://www.youtube.com/watch?v=acnIPtXxXkc

Казань Дело №А65-30716/2014Дата принятия решения в полном объеме 30 октября 2015 годаДата оглашения резолютивной части решения 23 октября 2015 годаАрбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Пармёновой А. С.

, при составлении протокола судебного заседания помощником Носовой Л.

М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Капитал-ресурс», г.

Казань, (ОГРН 1141690020724, ИНН 1659143877) к обществу с ограниченной ответственностью «Фарад», г.Казань, (ОГРН 1031630203494, ИНН 166001001) о взыскании 763 005 рублей 24 копеек задолженности,с участием:от истца – Каюмов И.

З., доверенность

Договор по укладке асфальта образец

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по асфальтированию дороги «___»__________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по укладке асфальтового покрытия дороги в объеме __________________________________ по адресу: ______________________________________, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Выполнить работу по асфальтированию дороги своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2.

Право заключение договора подряда на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог общего пользования

/ /ПечатьНомер извещения31705256702Уникальный номер закупкиНаименование закупкиВалюта процедурыRUBСпособ закупкиЗапрос предложенийДата публикации24.06.2017 14:07Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ, по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.08.07.201708.07.201730.06.201725.06.

201725.06.201725.06.

2017Наименование организатораОрганизаторЮридический адрес394007, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Спортивная Набережная, 4Почтовый адрес394026, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, проспект Труда, 91Контактный телефон7-473-2205416ФаксАдрес электронной контактного

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда».

И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ГК РФ, Строительных норм и правил «Автомобильные дороги», утвержденных постановлением Госстроя СССР от 20 августа 1985 г.

N 133. Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги [место заключения договора] >[число, месяц, год] > [Полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Возможно Вас так же заинтересует:

Договор | Дорожное строительство в Саратове

Skip to content

Н иже представлен образец договора подряда на ремонт дорог

plbarber.ru

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке результата работ государственной комиссией. 7. Ответственность сторон 7.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 7.2.

Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.

7.3. ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по асфальтированию дороги г. _____________ «___»__________ ____ г.

______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующ___ на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

💡 Видео

Заполнение акта выполненных работ(оказанных услуг) в РКСкачать

1 этап - Выставление акта выполненных работ или услуг электронно на портале Goszakup.gov.kzСкачать

Юрист: Как ПРАВИЛЬНО организовать работу по строй подряду. Все нюансы за 10 минСкачать

6.4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работСкачать

Как сделать акты формы КС2, КС3 из локальной сметыСкачать

Что такое документ «Акт выполненных работ» и для чего он нужен? asistent.kzСкачать

Споры о качестве выполненных работ по договору подрядаСкачать

Обсуждаем акт сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда | Смотрите на Видео.КонсультантСкачать

Акт сдачи-приемки работ и штрафные санкцииСкачать

Заказчик не подписывает акт приемки работ, что делать подрядчику?Скачать

Как доказать выполнение работ если акты не подписаныСкачать

Подряд. Подрядчик. Договор подряда. Договор строительного подряда. Акт выполненных работ.Скачать

Неустойка за несвоевременное возвращение актов сдачи приемкиСкачать

Можно ли заставить подписать Акт выполненных услуг, работСкачать

Как составить акт выполненных работ. Справка по форме КС-3Скачать

Акт выполненных работ :)Скачать

Сколько стоит асфальтирование дороги? 12 факторов, влияющих на цену асфальта!Скачать

Как сделать акт выполненных работ в 1С?Скачать